2025YY新能源光伏电站建设合同

2025YY新能源光伏电站建设合同第一章工程概况第一条项目名称本工程名称为：YY新能源光伏电站项目。第二条工程地点本工程位于：省市区/县。第三条工程规模本工程总装机容量为：兆瓦（MW），具体包括：。第四条工程内容本工程主要包括但不限于以下内容：光伏发电系统的设计；光伏发电系统设备的采购；光伏发电系统设备的安装；相关配套设施的建设，包括但不限于升压站、送出线路、场内道路、绿化及环境保护设施；其他与光伏发电系统相关的辅助工程。第二章合同内容第五条工程范围施工方负责本工程的设计、采购、施工、调试及竣工验收，具体内容包括但不限于以下事项：设计范围：施工方负责完成本工程的初步设计、施工图设计及相关专项设计，并确保设计符合国家及地方相关标准和规范。采购范围：施工方负责本工程所需设备、材料的采购，具体包括：（1）光伏组件；（2）逆变器；（3）汇流箱；（4）支架系统；（5）电缆及配电设备；（6）其他辅助设备及材料。施工范围：施工方负责本工程的施工，具体包括：（1）场地准备及基础施工；（2）支架安装；（3）光伏组件安装；（4）电气设备安装；（5）调试及试运行；（6）其他相关辅助工程的施工。第六条建设内容本工程的具体建设内容及技术要求详见附件一：《YY新能源光伏电站项目建设内容明细表》。第七条施工标准和规范施工方必须严格按照以下标准和规范进行施工：《光伏发电站设计规范》GB50797；《光伏发电工程验收规范》GB/T50796；《建筑施工安全检查标准》JGJ59；《电力建设安全工作规程》DL5009；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；国家及地方其他相关标准和规范。第三章双方职责第八条业主方职责业主方负责以下事项：确保本工程的合法性，提供必要的行政审批手续；按时支付工程款，履行合同约定的其他义务；协助施工方办理施工过程中所需的手续；按时组织工程验收；按时接收工程并办理移交手续；负责工程的运营和维护，承担质保期外的维修责任。第九条施工方职责施工方负责以下事项：严格按照图纸和规范进行施工，确保工程质量和安全；负责工程设备及材料的采购，确保设备及材料质量符合合同要求；负责施工现场的管理，包括但不限于安全、环保、进度管理；负责工程的调试及试运行；提供完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、设备清单、调试报告等；负责工程的缺陷责任期维修工作。第四章工期和进度管理第十条工期本工程总工期为：日历天。计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。第十一条进度管理施工方应于合同签订后日内提交详细的施工进度计划，经业主方批准后执行。施工方应每周向业主方提交施工进度报告，内容包括已完成工作、未完成工作、进度偏差及调整措施等。业主方有权对施工进度进行检查和监督，若施工方未按进度计划执行，业主方有权要求施工方采取赶工措施，由此产生的费用由施工方承担。第十二条进度延误由于不可抗力原因导致的工期延误，经业主方确认后，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。由于施工方原因导致的工期延误，施工方应支付违约金，违约金计算方式为：元/天。第五章工程质量与验收第十三条质量保证施工方应严格按照设计图纸和规范进行施工，确保工程质量和安全。施工方应对所有设备及材料进行质量检验，并将检验报告提交业主方备案。施工方应对工程的隐蔽部分进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。第十四条验收标准本工程的验收标准为：设计文件及图纸；《光伏发电工程验收规范》GB/T50796；《建筑安装工程质量检验评定标准》GB50300；合同约定的其他标准。第十五条竣工验收工程完工后，施工方应向业主方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。业主方应在接到竣工验收申请后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收证书。若因施工方原因导致验收不合格，施工方应在日内完成整改并承担相关费用。第六章合同价款与支付方式第十六条合同价款本工程合同总价为：人民币元（大写：元整），包含设计、采购、施工、调试及售后服务等全部费用。第十七条支付方式合同签订后，业主方支付合同总价的%作为预付款。设备到场并经业主方验收合格后，业主方支付合同总价的%。工程竣工验收合格后，业主方支付合同总价的%。质保期满后，业主方支付剩余的%作为质保金。第十八条付款条件施工方提供与支付金额相等的增值税专用发票。施工方应在支付节点前提交相关证明文件，包括但不限于验收单、进度报告等。第七章变更与签证第十九条变更申请任何设计或施工变更必须由业主方提出书面申请，并经业主方批准后方可实施。施工方不得擅自更改设计或施工方案，否则由此产生的后果由施工方承担。第二十条签证管理施工方应在变更发生后日内提交签证申请，签证内容包括变更原因、变更方案、费用及工期影响等。业主方应在接到签证申请后日内审核并回复，逾期未回复视为同意。第二十一条变更费用因变更增加或减少的费用，双方应协商确定，并签订补充协议。施工方不得因变更而提出不合理要求，否则业主方有权拒绝。第八章安全环保与文明施工第二十二条安全管理施工方应建立健全安全管理体系，制定安全施工方案，并配备专职安全管理人员。施工方应定期进行安全检查，消除安全隐患，确保施工安全。若发生安全事故，施工方应立即采取有效措施，并及时向业主方报告。第二十三条环境保护施工方应严格遵守环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。施工方应负责施工现场的环境保护工作，包括但不限于扬尘控制、噪音控制、废弃物处理等。工程竣工后，施工方应恢复场地原貌，并通过业主方的环境验收。第二十四条文明施工施工方应文明施工，维护施工现场的整洁和秩序。施工方应妥善管理施工材料和设备，防止丢失或损坏。施工方应尊重当地居民的生活习惯，避免因施工影响居民正常生活。第九章违约责任第二十五条施工方违约施工方未按合同约定完成施工任务的，应支付违约金，违约金计算方式为：元/天。施工方提供的设备或材料不符合合同要求的，应更换或退货，并承担产生的费用。施工方未按约定履行保修义务的，业主方有权委托第三方进行维修，费用由施工方承担。第二十六条业主方违约业主方未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金计算方式为：元/天。业主方无正当理由拒绝接收工程的，应承担产生的费用和责任。第二十七条不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。不可抗力事件发生后，双方应协商解决，尽力减少损失。第十章争议解决第二十八条争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。第十一章合同生效与终止第二十九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第三十条合同终止本合同在工程竣工验收合格并完成移交后终止。合同终止后，双方应结清所有款项，并履行合同约定的其他义务。第十二章其他条款第三十一条补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十二条通知方式本合同履行过程中，通知应以书面形式送达，送达地址为：（1）业主方：；（2）施工方：。通知以邮寄方式送达的，以邮戳日期为送达日期；以电子邮件送达的，以发送日期为送达日期。第三十三条合同份数本合同一式份，双方各执份，具有同等法律