2025绿色家园东地块基础建设施工合同

2025绿色家园东地块基础建设施工合同合同编号：签订地点：签订时间：甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就绿色家园东地块基础建设施工事宜达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：2025绿色家园东地块基础建设工程。工程地点：市区路号。建设规模：总建筑面积平方米，其中地下层，地上层，结构类型为。承包范围：包括但不限于场地平整、基础开挖、桩基工程、基础结构施工、地下防水工程、基坑支护及回填等基础建设相关工作。二、承包范围和内容承包范围：具体施工范围详见附件《施工图纸》及《工程量清单》，包括但不限于以下内容：a.场地清理及平整；b.基础开挖及土石方运输；c.桩基施工（包括静压桩、灌注桩等）；d.基础结构混凝土浇筑；e.地下防水工程施工；f.基坑支护及回填；g.其他与基础建设相关的工作。承包方式：乙方包工包料，按照施工图纸和相关规范进行施工。三、合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。总工期：日历天。工期顺延：因甲方原因或不可抗力因素导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。乙方不得以此为由要求增加费用。四、质量标准工程质量标准：符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）及国家、地方相关标准和规范，工程验收一次性通过。材料要求：乙方使用的材料必须符合国家质量标准，提供合格证、检验报告等证明文件，并经甲方或监理单位认可。质量保证：乙方在施工过程中必须严格按照图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无偿返工并承担相应责任。五、合同价款合同总价：人民币元整（大写：元整），（￥元）。计价方式：采用固定总价方式，合同总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等乙方完成本工程所需的一切费用。付款方式：a.合同签订之日起日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；b.工程完成基础开挖并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的%；c.桩基工程完成并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的%；d.基础结构完成并经甲方、监理及相关部门验收合格后，甲方支付合同总价的%；e.剩余%作为质量保证金，质保期满且无质量问题后无息退还。付款条件：每次付款前，乙方需提供相应金额的正规发票，否则甲方有权暂缓支付。六、双方责任甲方责任：按时支付工程款，提供施工所需的水源、电源及施工场地。协调相关政府部门办理施工手续，确保乙方正常施工。派驻现场代表，监督施工质量及进度，及时协调解决施工中出现的问题。乙方责任：编制施工组织设计，报甲方或监理单位审批后严格实施。做好施工现场的安全生产和文明施工，确保施工期间的安全。配合甲方进行工程验收，及时整改验收中发现的问题。负责施工期间的垃圾清运及场地清理，确保施工现场整洁。七、工期延误因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方须向甲方支付合同总价的%作为违约金。如因甲方未能按约定支付工程款或提供施工条件，工期相应顺延，且甲方应承担乙方产生的窝工、停工损失。八、质量保证本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方需在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。乙方未及时履行保修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除。九、安全生产乙方须严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，制定详细的安全施工方案，并严格执行。施工期间发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何连带责任。十、环境保护乙方在施工过程中应采取有效措施，防止扬尘、噪声、废水等对环境造成污染。因乙方原因导致的环境污染，乙方须承担相关责任及费用。十一、材料设备乙方需严格按照施工图纸和设计要求采购材料设备，并提供相关质量证明文件。材料设备进场前需经甲方或监理单位验收合格后方可使用。十二、隐蔽工程验收乙方在隐蔽工程施工前，需提前小时通知甲方进行验收。甲方未能按时验收的，乙方可自行隐蔽，但须保留相关影像资料备查。十三、工程变更施工过程中若需进行设计变更，须经甲方书面同意，并签订补充协议。因变更导致的费用增减，双方另行协商。十四、结算和验收工程竣工后，乙方需提交完整的竣工资料及结算报告。双方应在工程竣工后日内完成结算，甲方在结算后日内支付尾款。工程验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》。十五、保修条款保修期内，乙方应设立专门保修机构，负责保修期内的维修工作。保修期内，乙方应定期回访，检查工程使用情况，并记录备案。十六、违约责任甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付应付金额的%作为违约金。乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，需向甲方支付合同总价的%作为违约金。因乙方原因导致工程质量问题影响甲方正常使用，乙方需赔偿由此造成的经济损失。十七、争议解决双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十八、其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式份，甲乙双方各执