安防监控工程施工合同5篇

安防监控工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要安装安防监控设备以提高安全监控能力，乙方具备相关技术和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次安防监控工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：安防监控系统工程2.工程地点：____________________3.工程内容：安防监控设备的安装、调试及后期维护等二、工程期限1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日三、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币____元整（大写：______元整）。该价款包含设备的采购、安装、调试及后期维护等全部费用。2.甲方应在合同签订后____日内向乙方支付工程总价款的____%作为预付款，即人民币____元整（大写：______元整）。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。四、工程要求及标准1.乙方应按照国家标准及行业规范进行设计和施工，确保工程质量。2.施工过程中，乙方应遵守安全操作规程，确保施工现场安全。3.乙方应提供必要的技术支持和服务，确保系统的稳定运行。五、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。2.甲方应在收到验收申请后的___日内组织验收，并出具验收报告。3.如工程验收合格，双方应签署验收合格证书。如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改。六、保修与维护1.工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。保修期内，如设备或系统出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.保修期过后，乙方提供有偿维护服务。具体费用另行协商。七、违约责任1.若因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，违约金按每日工程总价款的___%计算。2.若甲方未按合同约定支付款项，甲方应支付违约金，违约金按每日未付款项的___%计算。3.若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担损失。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、附则1.工程设计方案及施工图纸作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要安装安防监控设备以提高安全防范水平，乙方具备相关技术和施工能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：安防监控系统工程。2.工程地点：____________________。3.工程内容：包括安防监控设备的采购、安装、调试及后期维护等。二、工程范围及要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及现场实际情况进行设备安装。2.乙方需保证施工质量，确保所有设备正常运行。3.乙方应提供培训服务，确保甲方相关人员能够熟练操作监控系统。4.工程完工后，乙方应提供必要的维护服务，确保系统正常运行。三、工程期限1.本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为____天。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。四、工程造价及付款方式1.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。2.甲方在合同签订后____天内支付乙方工程总造价的____%作为预付款。3.工程安装、调试完毕后，甲方支付工程总造价的____%。4.工程验收合格后，甲方支付工程尾款。5.支付方式：银行转账。五、工程保修及维护1.乙方在工程竣工后提供____个月的质保期。2.质保期内，如设备发生非人为损坏，乙方负责免费维修。3.质保期过后，乙方提供有偿维护服务。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。3.若因乙方施工质量导致甲方损失，乙方应负责赔偿。七、其他事项1.本工程的所有权归甲方所有。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。5.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附加条款：________________________________________。（根据具体情况填写） 甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________签字日期：_______年______月______日 乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________签字日期：_______年______月______日 篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就安防监控工程施工承包给乙方事宜，经甲乙双方协商一致，特制定本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：监控系统安装、调试工程。4.承包方式：包工包料方式。第二条工程期限1.本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：未按合同规定拨付预付款、工程款而影响施工进度者；甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工所需场地、电源线路等必备条件而影响施工进度者；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工进度者；因甲方代表现场签证不及时而影响施工进度者。第三条工程造价及支付方式1.工程造价：_________元（大写：_________）。本造价为包干造价，已包括工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等费用。结算时，按实际发生的工程量结算。2.支付方式：合同签订后，甲方先支付乙方工程总造价的30%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方工程总造价的70%。第四条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后十个工作日内进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.验收合格后，双方应签署验收报告。验收报告是工程结算的依据之一。4.乙方在工程竣工验收后，应提供一年的免费维修服务。保修期内如发生质量问题，乙方应负责免费维修。保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延期一天，乙方有权要求甲方支付工程总造价的0.5%作为违约金。2.乙方若不能按合同约定工期竣工验收，每延期一天，乙方应支付甲方工程总造价的0.5%作为违约金。同时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。3.如果甲乙双方擅自变更合同条款，应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的10%计算。4.乙方在工程竣工验收后，如不提供一年的免费维修服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的10%计算。第六条争议解决方式如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尽力配合法院进行调解；调解不成的，法院将依法判决。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决结果。同时，双方也有义务在判决生效后继续履行本合同中未履行完毕的部分义务。篇4甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要安装安防监控设备以提高安全监控能力，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本次安防监控工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________安防监控工程。2.工程地点：____________________。3.工程施工范围：包括但不限于安防监控设备的采购、安装、调试及后期维护等。二、工程内容1.监控系统设计与规划：乙方应根据甲方需求，设计合理的安防监控方案，并经甲方确认后实施。2.设备采购与安装：乙方负责采购符合质量要求的安防监控设备，并按设计方案进行安装。3.系统调试与测试：设备安装完毕后，乙方应进行系统调试与测试，确保系统正常运行。4.培训与指导：乙方应向甲方相关人员提供系统操作培训，确保甲方能够正确使用和维护系统。5.后期维护：工程验收合格后，乙方应提供一定期限的质保服务及后期维护服务。三、工程期限1.本工程自合同签订之日起启动，工期为____天。2.如因甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。四、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币____元（大写：____元整）。具体价格根据设计方案及报价清单确定。2.支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：合同签订后支付____%，设备安装完毕后支付____%，系统调试正常运行后支付剩余款项。五、质量保证1.乙方应保证所采购的安防监控设备为正规渠道、合格产品。2.乙方在施工过程中应严格遵守相关施工规范，确保工程质量。3.工程验收标准按照国家标准及双方约定的标准进行。4.工程保修期为____年，保修期内如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方应免费维修。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。3.若因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责修复并承担相应损失。4.若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日篇5甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要安装安防监控设备以提高安全监控能力，乙方具备相关技术和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本次安防监控工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：安防监控系统工程2.工程地点：____________________3.工程内容：安防监控设备的安装、调试及后期维护等二、工程期限1.本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。2.如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。三、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币XX元（大写：____元整）。该价款包括设备购置、安装调试、技术培训及后期维护等费用。2.甲方在合同签订后XX个工作日内支付工程总价款的XX%作为预付款。3.工程安装调试验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。4.支付方式：____（如：现金、