农村文化广场建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村文化广场建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（农村文化广场建设单位）与乙方（农村文化广场施工企业）。甲方为农村文化广场的建设单位，乙方为承担农村文化广场建设工程施工的企业。合同目的为明确双方在施工过程中的权利义务，确保农村文化广场建设工程的顺利进行，按时、按质、按量完成施工任务，满足甲方对农村文化广场的使用需求。本合同遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，保障双方的合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：农村文化广场建设工程总价为人民币伍佰万元整（￥500,000,000.00）。2.分阶段支付：a.预付款：合同签订后五个工作日内，乙方需提交施工许可证等相关文件，甲方支付合同总价10%作为预付款。b.进度款：工程按月进度支付，每月支付合同总价的8%，支付前提为乙方提交上月工程进度报告和付款申请，甲方审核无误后支付。c.验收款：工程完工并经甲方验收合格后，支付合同总价的10%作为验收款。d.竣工结算款：工程竣工结算审核通过后，支付合同总价的70%作为竣工结算款。e.保修金：合同总价剩余的10%作为保修金，在工程保修期满后无质量问题发生，甲方无息退还。3.付款方式：甲方通过银行转账方式支付款项至乙方指定账户，具体账户信息详见附件。4.逾期付款：乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按每日万分之五计算，直至款项全部支付完毕。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工。2.甲方应按时支付合同约定的款项。3.甲方有权对施工过程进行监督，并对施工质量进行验收。4.甲方应施工所需的场地、水电、通信等基础设施。5.甲方应遵守合同约定，不得无故拖延付款。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工。2.乙方应确保施工过程中的安全和环保，不得损害公共和他人利益。3.乙方应遵守国家相关法律法规，不得有违法、违规行为。4.乙方应施工所需材料和设备，确保其质量符合国家标准。5.乙方应按甲方要求施工过程中的相关资料和报告。6.乙方应按时提交工程进度报告，并根据甲方要求调整施工计划。7.乙方应保证施工期间施工现场的整洁和安全，及时清理施工垃圾。8.乙方在工程保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责修复。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方保证施工质量符合国家现行相关质量标准和设计要求。b.乙方应使用符合国家标准的材料和设备，确保施工质量。c.乙方应按照合同约定的施工工艺和技术规范进行施工。d.乙方应在施工过程中对关键工序进行自检，并接受甲方的监督检查。e.工程竣工后，乙方应完整的施工质量保证书，包括材料合格证明、施工记录等。2.服务内容：a.乙方应施工过程中的技术咨询服务，协助甲方解决施工中出现的技术问题。b.乙方应在工程保修期内，对因施工原因导致的缺陷进行无偿修复。c.乙方应确保施工过程中的安全防护措施到位，对施工安全负责。d.乙方应按时完成工程，不得因自身原因造成工期延误。e.乙方应配合甲方进行工程验收，确保验收合格。3.质量问题处理：a.如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行处理。b.乙方应承担因施工质量问题造成的损失和责任，包括修复费用和甲方因此遭受的损失。c.甲方有权要求乙方对不合格的工程部分进行返工或拆除重建。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，不得无故拖延。c.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖欠。d.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：a.因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。b.变更后的工程量和价格，应按照双方协商确定的原则和方法计算。c.任何变更均不影响合同其他条款的效力。d.因变更导致工期延长或费用增加的，双方应协商确定新的工期和费用，并相应调整合同条款。e.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。六、保密条款1.双方对本合同内容以及在进行合同履行过程中所了解的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等负有保密义务。2.保密信息包括但不限于：工程设计图纸、技术资料、财务数据、市场信息、客户名单等。3.双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露，不得向任何第三方泄露或公开。4.本保密义务在合同履行完毕或终止后，仍应持续有效，保密期限为合同签订之日起五年。5.在以下情况下，双方可以披露保密信息：a.法律、法规要求或法院、仲裁机构命令披露；b.为履行合同义务，经对方同意披露；c.公众已知的或通过合法途径已公开的信息；d.本方自行研发或从非保密来源获得的信息。6.违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.争议提交法院诉讼前，双方应继续履行合同，争议解决不影响合同其他条款的执行。4.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，必要的证据和资料。5.诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。6.如双方同意通过仲裁解决争议，应签订书面仲裁协议，并将争议提交至双方共同选择的仲裁机构仲裁。7.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院或其他机构提起诉讼。8.在争议解决过程中，双方应保持良好沟通，尽量避免争议对合同履行造成不利影响。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的施工期限。2.合同解除：如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权解除合同，并免除因此产生的责任。3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应尽快清理施工现场，办理工程交接手续，并按合同约定处理剩余款项。4.合同解除不影响双方已履行的合同义务和已发生费用的结算。5.合同解除后，双方应继续履行保密义务，保护对方的商业秘密和合法权益。6.合同终止：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自行终止。7.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。8.通知：双方间的通知应以书面形式发送，送达地址为合同中约定的地址，自发出之日起第三个工作日视为送达。9.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。九、合同签署本合同一式肆