我国装修工程设计合同

我国装修工程设计合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方邮箱]乙方（承包人）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方邮箱]《我国装修工程设计合同》一、合同双方1.发包人：系指委托乙方进行装修工程设计的单位或个人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，能够独立承担民事责任。2.承包人：系指具有相应的装修工程设计资质，接受发包人委托，为其提供装修工程设计服务的单位，具备合法的经营资格和专业能力。二、合同范围1.设计项目：本合同所涉及的装修工程设计项目包括[具体装修工程名称]的整体设计，涵盖室内空间布局、装修风格、色彩搭配、材料选择等方面的设计工作。2.设计内容：完成装修工程的初步设计方案，包括平面布局图、剖面图、效果图等，以满足发包人对装修工程的初步需求和设想。进行装修工程的深化设计，细化各个空间的设计细节，提供详细的施工图纸，包括装修施工图、电气施工图、给排水施工图等，保证装修工程的施工能够顺利进行。协助发包人进行装修工程的选材工作，提供相关的材料样本和规格要求，协助发包人选择符合设计要求和质量标准的装修材料。参与装修工程的施工过程，提供现场技术指导和服务，解决施工过程中出现的设计问题，保证装修工程的施工质量符合设计要求。三、设计进度1.各阶段设计时间节点：初步设计方案：自合同签订之日起[X]个工作日内完成。深化设计：在初步设计方案经发包人审核通过后[X]个工作日内完成。施工图纸提交：在深化设计方案经发包人审核通过后[X]个工作日内提交。现场技术指导：在装修工程施工过程中，根据发包人要求随时提供现场技术指导和服务，直至装修工程竣工。2.设计进度调整：如因发包人原因导致设计进度延误，双方应协商确定新的设计进度时间节点；如因承包人原因导致设计进度延误，承包人应承担违约责任，并按照合同约定向发包人支付违约金。四、设计标准与规范1.国家及地方相关标准：本合同设计工作应符合国家及地方现行的相关装修工程设计标准和规范，如《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502102018）、《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ3672015）等。2.特殊设计要求：如发包人有特殊的设计要求，应在合同中明确提出，并提供相关的技术资料和要求，承包人应按照发包人要求进行设计，并保证设计符合特殊设计要求。五、设计文件交付1.交付内容：包括初步设计方案、深化设计方案、施工图纸、现场技术指导报告等相关设计文件。2.交付时间：按照合同约定的各阶段设计时间节点进行交付。3.交付方式：通过邮件、快递等方式将设计文件交付给发包人，并在交付时提供设计文件的纸质版本。六、设计费用及支付1.设计费用计算：本合同设计费用按照装修工程设计面积[具体面积]计算，单价为[单价金额]元/平方米，设计费用总计为[总费用金额]元。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，发包人应向承包人支付设计费用的[X]%作为预付款。初步设计方案经发包人审核通过后[X]个工作日内，发包人应向承包人支付设计费用的[X]%。深化设计方案经发包人审核通过后[X]个工作日内，发包人应向承包人支付设计费用的[X]%。施工图纸提交经发包人审核通过后[X]个工作日内，发包人应向承包人支付设计费用的[X]%。装修工程竣工后[X]个工作日内，发包人应向承包人支付设计费用的[X]%作为尾款。3.费用调整：如因设计变更导致设计费用增加或减少，双方应协商确定费用调整金额，并在合同中明确约定。七、双方权利与义务1.发包人权利与义务：有权要求承包人按照合同约定的设计标准和规范进行设计，并按时交付设计文件。有权对承包人的设计方案提出修改意见和建议，承包人应根据发包人意见进行修改和完善。应按照合同约定支付设计费用，如逾期未支付，应按照合同约定向承包人支付违约金。应为承包人提供必要的设计条件和资料，如建筑图纸、场地尺寸等，保证承包人能够顺利进行设计工作。2.承包人权利与义务：有权按照合同约定收取设计费用，如发包人逾期未支付，承包人有权暂停设计工作并要求发包人支付违约金。应按照合同约定的设计标准和规范进行设计，保证设计方案的合理性和可行性。应按时交付设计文件，如因承包人原因导致设计文件延误，承包人应承担违约责任，并按照合同约定向发包人支付违约金。应在设计过程中充分考虑发包人需求和意见，积极与发包人沟通协调，保证设计方案符合发包人要求。八、违约责任1.双方违约情形及责任：如发包人未按照合同约定支付设计费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向承包人支付违约金；如逾期超过[X]天，承包人有权解除合同，并要求发包人支付全部设计费用及违约金。如承包人未按照合同约定的时间节点交付设计文件，每逾期一天，应按照设计费用的[X]%向发包人支付违约金；如逾期超过[X]天，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的设计费用及支付违约金。如因承包人设计原因导致装修工程质量不符合设计要求或国家及地方相关标准，承包人应负责免费整改，如整改后仍不符合要求，承包人应承担违约责任，并按照合同约定向发包人支付违约金；如因发包人原因导致装修工程质量问题，承包人不承担责任。2.违约金及赔偿计算：违约金的计算方式应按照合同约定的比例进行计算，如合同未约定违约金比例，违约金的计算应按照实际损失进行计算，包括直接损失和间接损失。九、合同变更与解除1.合同变更条件：如双方协商一致，可以对合同内容进行变更；如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方可以协商变更合同内容。2.合同解除情形：如双方协商一致，可以解除合同；如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同；如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同。十、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼管辖：如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为[仲裁机构名称]；如双方选择诉讼解决争议，诉讼管辖地为[诉讼管辖地名称]。十一、其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至设计文件交付完毕且发包人支付全部设计费用后终止。2.不可抗力：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方应互不承担责任，但应及时通知对方，并提供相关的证明材料。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，不得向第三方披露或使用。4.通知与送达：双方在合同履行过程中相互发送的通知、文件等应按照合同约定的地址、联系方式进行送达，如地址、联系方式发生变更，应及时通知对方。5.合同份数及留存：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力