机房建设工程施工合同

机房建设工程施工合同合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]

乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟建设机房工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担机房建设工程事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：[机房具体名称]建设工程2.工程地点：[机房建设地点详细地址]3.工程内容及规模：机房场地装修，包括地面铺设、墙面处理、天花板吊顶等。机房电力系统建设，涵盖高低压配电、UPS不间断电源系统等。机房空调与通风系统安装，确保机房温湿度符合要求。机房网络综合布线，实现数据传输稳定可靠。机房消防系统配置，保障机房消防安全。机房监控与安全防范系统建设，实时监控机房运行状态。具体工程内容以本合同附件《机房建设工程设计方案》为准。

二、工程承包范围乙方负责上述工程内容的全部施工，包括但不限于设备采购、安装调试、系统集成、工程施工、验收交付等工作，确保工程达到合同约定的质量标准和使用功能。

三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：[工期天数]天4.如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素导致工程无法正常施工。甲方提出重大设计变更或增加工程内容。因甲方原因造成的施工场地条件不具备或其他非乙方原因导致的延误。

四、质量标准1.工程质量应符合国家及行业现行的相关标准、规范要求，同时满足甲方提供的《机房建设工程设计方案》中的各项技术指标和功能要求。2.乙方应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量一次性验收合格。如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。

五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因甲方书面认可的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成机房场地装修工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。设备到货验收款：机房电力系统、空调与通风系统、网络综合布线系统等主要设备到货并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。系统调试及试运行款：工程全部系统安装调试完毕并试运行[X]个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程通过竣工验收且乙方提交全部竣工资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年无质量问题后[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。

乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。2.负责协调施工现场周边关系，提供施工所需的场地条件，并确保施工用水、用电接入施工现场。3.按照合同约定及时支付工程款项。4.组织工程竣工验收，并在收到乙方提交的竣工资料后及时进行审核。5.向乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工过程中的相关手续。

（二）乙方权利与义务1.有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。2.按照合同约定和相关标准规范组织施工，确保工程质量和工期。3.负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的安全责任。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及损失。4.遵守施工现场的各项管理制度，服从甲方的协调管理。5.负责工程设备及材料的采购、运输、保管和安装调试，确保设备及材料符合合同要求和质量标准。6.在工程竣工后，按照国家及行业规定提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图纸、设备清单、测试报告、验收报告等。7.在质量保修期内，负责对工程质量问题进行免费维修和处理。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。

七、材料设备供应1.乙方采购的设备及材料应符合国家及行业标准，具有质量合格证明文件，并满足本工程设计要求。乙方应在采购前向甲方提供设备及材料的选型、规格、型号、产地等详细资料，经甲方书面确认后方可采购。2.乙方应对采购的设备及材料的质量负责，如因设备及材料质量问题导致的工程质量问题和损失，由乙方承担全部责任。3.甲方有权对乙方采购的设备及材料进行抽检，如发现不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或整改，由此产生的费用由乙方承担。

八、工程变更1.甲方有权根据实际需要对工程进行变更，但应提前[X]天书面通知乙方。变更内容涉及合同价款调整的，双方应根据实际情况协商确定调整金额，并签订补充协议。2.乙方不得擅自对工程进行变更。如因乙方擅自变更导致工程质量问题、工期延误或费用增加，由乙方承担全部责任。3.工程变更后，乙方应按照甲方的要求及时调整施工计划和方案，并确保工程质量和工期不受影响。

九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到申请报告后[X]天内组织相关人员进行竣工验收。2.竣工验收应按照国家及行业相关标准规范、本合同约定以及《机房建设工程设计方案》进行。如工程验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至通过验收，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

十、质量保修1.本工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.在质量保修期内，乙方应按照本合同约定和相关规定对工程质量问题进行免费维修和处理。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部维修费用；如因甲方或第三方原因导致的质量问题，乙方应负责维修，甲方应承担相应的维修费用。3.质量保修期满后，乙方应继续为甲方提供优质的售后服务，收取合理的成本费用。

十一、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定的工期竣工的，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。3.乙方工程质量不符合合同约定的，应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。

十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商