2025年湖北省施工合同范本

2025年湖北省施工合同范本本合同由以下双方于2025年月日在湖北省市区签订。发包方（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4结构类型：1.5建筑面积：第二条施工内容2.1乙方承包的范围包括但不限于以下内容：（1）（2）（3）2.2乙方应按照设计图纸和施工规范完成上述施工内容，未经甲方书面同意，不得擅自变更施工内容或降低施工标准。第三条合同工期3.1开工日期：2025年月日3.2竣工日期：2025年月日3.3合同工期总日历天数为：天3.4乙方应严格按照合同工期完成施工任务，逾期完工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。第四条质量要求4.1本工程的质量标准为：4.2乙方应严格按照国家现行的施工规范、质量标准和设计图纸进行施工，确保工程质量符合约定标准。4.3在施工过程中，如发现质量问题，甲方有权要求乙方返工或整改，产生的费用由乙方承担。4.4工程竣工验收不合格的，乙方应在限期内整改至合格，逾期未完成的，甲方有权解除合同。第五条合同价款5.1合同总价为人民币（大写）：（￥元）5.2合同价款包括但不限于以下费用：（1）施工人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金。5.3除非另有约定，合同总价为包死价，不因市场价格波动或其他因素调整。第六条双方责任6.1甲方责任：（1）提供施工场地及必要的施工条件；（2）提供设计图纸和技术资料；（3）按合同约定支付工程款；（4）协助乙方办理相关手续；（5）对工程质量进行监督和验收。6.2乙方责任：（1）组织施工队伍进场并按计划施工；（2）严格遵守施工安全规定，确保施工安全；（3）负责施工材料的采购、运输和保管；（4）按甲方要求提供施工进度报告；（5）负责施工现场的环境保护和文明施工。第七条进度管理7.1乙方应于开工前日向甲方提交详细的施工进度计划，经甲方批准后执行。7.2乙方应严格按照进度计划施工，若因乙方原因导致进度延迟，甲方有权要求乙方采取赶工措施并承担相关费用。7.3如因甲方原因导致工程停工或进度延迟，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。第八条停工管理8.1若因乙方原因导致工程停工，乙方应承担由此造成的损失。8.2若因甲方原因导致工程停工，停工期间的窝工损失由甲方承担，工期相应顺延。8.3停工期间，乙方应妥善保管施工现场的设备、材料和已完成工程。第九条隐蔽工程验收9.1乙方在进行隐蔽工程前，应提前小时通知甲方进行验收。9.2甲方应在接到通知后小时内组织验收，验收合格后方可进行下一工序施工。9.3若甲方未能按时验收，乙方有权顺延工期，由此造成的损失由甲方承担。9.4隐蔽工程验收记录作为工程竣工验收的依据。第十条安全文明施工10.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的人身和财产安全。10.2乙方应采取有效措施防止施工对周围环境造成污染，做到文明施工。10.3若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿相关损失。第十一条工程款支付11.1工程款支付方式为：11.2工程款支付节点：（1）：支付合同总价的%；（2）：支付合同总价的%；（3）：支付合同总价的%；（4）：支付合同总价的%。11.3乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票。第十二条竣工验收12.1工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料。12.2甲方应在收到申请后日内组织竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收报告。12.3验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担。第十三条质量保修13.1本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。13.2在保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题造成的缺陷，因不可抗力或使用不当造成的损坏除外。第十四条违约责任14.1若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。14.2若乙方施工质量不符合约定标准，乙方应返工或整改，并支付合同总价的%作为违约金。14.3若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的‰作为违约金。第十五条争议解决15.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十六条补充条款16.1双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十七条合同生效17.1本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：2025年