劳务分包与工程管理协议

劳务分包与工程管理协议编号：__________

甲方（劳务分包方）名称：____________________

地址：____________________

乙方（工程管理方）名称：____________________

地址：____________________

鉴于甲方具备劳务分包能力，乙方具备工程管理经验，双方经友好协商，就甲方为乙方提供劳务分包服务，乙方对甲方劳务分包工作进行管理，达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确双方在劳务分包与工程管理过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。

二、合同背景：甲方根据乙方工程项目的需求，提供劳务分包服务，乙方负责对甲方劳务分包工作进行管理，以确保工程质量、进度和安全生产。

双方的责任和义务：

甲方（劳务分包方）的责任和义务：

1.严格按照乙方提供的工程图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同要求。

2.按时、按量完成乙方指定的劳务分包工作，不得无故拖延工期。

3.配备合格的施工人员，并对施工人员进行岗前培训和安全教育，确保施工安全。

4.严格按照合同约定，向乙方提供必要的施工资料和工程变更通知。

5.遵守国家法律法规和乙方制定的规章制度，不得从事违法活动。

6.对施工过程中产生的废弃物进行分类处理，确保环境保护。

7.如因甲方原因造成工程损失或安全事故，甲方应承担相应的赔偿责任。

乙方（工程管理方）的权利和义务：

1.负责对甲方劳务分包工作进行监督管理，确保施工质量和进度。

2.及时向甲方提供施工图纸、技术规范和施工方案，并对甲方提出合理建议。

3.对甲方施工过程中出现的问题，及时沟通协调，共同解决。

4.保障甲方在施工过程中的合法权益，不得无故干涉甲方正常施工。

5.对甲方施工人员进行必要的技术指导和安全检查。

6.按合同约定支付甲方劳务费用，不得拖欠。

7.对因乙方原因造成的工程损失或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

双方的权利和义务在履行过程中应相互尊重，积极配合，共同确保工程顺利进行。如遇争议，应友好协商解决，协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

1.合同总金额：本协议项下劳务分包服务总金额为人民币__________元整（￥__________）。

2.支付方式：

a.预付款：甲方在合同签订后__________日内，向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

b.进度款：甲方在工程进度达到合同约定节点时，向乙方提交进度款申请，乙方应在收到申请后__________日内，按照实际完成工程量的__________%支付进度款。

c.结算款：工程完工并经乙方验收合格后，甲方应在__________日内向乙方提交结算款申请，乙方应在收到申请后__________日内，按照合同约定支付结算款，金额为合同总金额减去已支付款项。

d.保留金：合同总金额的__________%作为保留金，在工程完工并验收合格后__________日内无质量问题发生，乙方应将保留金支付给甲方。

3.额外费用：

a.因甲方原因导致的工程延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金按每日合同总金额的__________%计算。

b.因不可抗力因素导致的工程延误，双方应协商解决，并按实际情况调整支付时间。

c.因乙方原因导致的工程延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.付款条件：

a.甲方提交的付款申请应包括详细的工程进度报告和相应的发票。

b.乙方在收到甲方提交的完整付款申请和相关文件后，进行审核无误后支付相应款项。

5.争议解决：

a.如对付款金额或支付条件有争议，双方应友好协商解决。

b.协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

本合同金额与支付方式条款为双方履行合同的重要依据，双方应严格遵守。

违约与争议解决机制：

1.违约责任：

a.甲方违约：若甲方未按合同约定完成劳务分包工作，或施工质量不符合合同要求，或造成工程损失，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复工程等。

b.乙方违约：若乙方未按合同约定支付款项，或未对甲方劳务分包工作进行有效管理，或造成工程损失，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复工程等。

c.违约金的计算：违约金按合同总金额的__________%计算，具体数额根据实际损失和违约程度协商确定。

2.违约处理：

a.一方违约时，守约方有权要求违约方立即采取补救措施，以减轻违约造成的损失。

b.若违约方未采取补救措施或补救措施不力，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.争议解决：

a.双方应本着友好协商的原则，积极解决合同履行过程中产生的争议。

b.如协商不成，可选择以下争议解决方式之一：

i.诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

ii.仲裁：双方同意将争议提交至____________仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

iii.调解：双方同意通过调解方式解决争议，可聘请____________调解机构进行调解。

4.适用法律和管辖法院：

a.本合同适用中华人民共和国法律。

b.若双方选择诉讼解决争议，合同签订地为____________，双方同意该法院为合同争议的管辖法院。

5.其他：

a.本违约与争议解决机制为本合同的重要组成部分，双方应严格遵守。

b.如本违约与争议解决机制中的任何条款无效，不影响其他条款的效力。

c.本违约与争议解决机制自合同生效之日起生效，对双方具有法律约束力。

双方应充分认识到违约和争议可能对工程和双方利益造成的影响，因此，在合同履行过程中，应尽量避免违约行为的发生，并积极协商解决争议。

附则：

一、生效条件：

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议生效前，双方应完成所有必要的内部审批程序。

3.本协议生效后，任何一方违反本协议约定或未履行其义务的，应承担相应的法律责任。

二、有效期：

1.本协议的有效期为自生效之日起__________个月。

2.合同期满后，如双方无异议，本协议可自动续期__________个月。

三、变更：

1.本协议的任何变更均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

2.任何口头变更均视为无效。

四、终止：

1.本协议在以下情形下可提前终止：

a.双方协商一致；

b.因不可抗力导致本协议无法履行；

c.一方严重违约，另一方有权解除合同；

d.法律法规或政策变化导致本协议无法继续履行。

2.合同终止后，双方应按照本协议约定进行清算，处理未了事宜。

五、通知：

1.双方之间的通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知送达的时间以实际收到时间为准。

六、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并尽力减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，双方可暂停履行合同，但应尽力采取措施减轻损失。

七、争议解决：

1.本协议的争议解决机制按“违约与争议解决机制”部分的规定执行。

八、其他：

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

九、附件：

1.本协议附件与本协议具有同等法律效力。

2.附件包括但不限于以下内容：

a.合同签订双方的营业执照复印件；

b.工程图纸、技术规范和施工方案；

c.付款计划和进度款申请表格；

d.其他双方认为有必要作为合同附件的文件。

本附则为本协议的组成部分，与主文具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细列明工程项目的具体需求、功能要求、技术指标等，作为双方合作的基础文件。

2.设计方案：包括但不限于工程项目的总体设计、详细设计图纸、设计说明等，用于指导施工和工程管理。

3.技术规格：详细列出工程所需材料、设备的技术参数、质量标准等，确保工程质量和施工安全。

4.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等，指导施工过程中的各项工作。

5.甲方资质证明：甲方相关营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件，证明甲方具备承担劳务分包的资格。

6.乙方资质证明：乙方相关营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件，证明乙方具备工程管理的资格。

7.合同双方签字（或盖章）确认的合同副本，作为双方合作的法律依据。

8.付款计划和进度款申请表格，用于双方在合同履行过程中的财务结算。

9.其他相关文件：包括但不限于工程设计变更通知、质量验收