供配电施工合同范例

供配电施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（供电方）：_________________

乙方（施工方）：_________________

鉴于甲方需要乙方提供供配电工程施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程规模：_________________

5.工程工期：自本合同签订之日起_________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.工程总费用：人民币_________元整（大写：_________________元整）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，乙方应向甲方提供相关资质证明材料，甲方在收到材料之日起______个工作日内支付工程总费用的_________%作为预付款。

（2）工程进度达到_________%时，甲方应支付工程总费用的_________%。

（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付工程总费用的_________%。

（4）工程质量保修金为工程总费用的_________%，在保修期满后无质量问题时无息退还。

三、施工质量要求

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

2.乙方应按合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

四、施工安全管理

1.乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2.乙方应制定安全生产管理制度，加强施工现场管理，防止发生安全事故。

3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢险救援，并及时通知甲方。

五、工程验收及保修

1.工程完工后，乙方应向甲方提供验收申请，甲方应在收到申请之日起______个工作日内组织验收。

2.验收合格后，双方应签署工程验收合格证明，工程进入保修期。

3.保修期为自工程验收合格之日起______年。

六、违约责任

1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。

2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

3.如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方资质证明材料；

2.乙方资质证明材料；

3.施工图纸及技术规范；

4.乙方安全生产管理制度。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（供电方）：_________________

乙方（施工方）：_________________

丙方（第三方监理）：_________________

鉴于甲方需要乙方提供供配电工程施工服务，为确保工程质量和进度，特引入丙方作为第三方监理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程规模：_________________

5.工程工期：自本合同签订之日起_________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.工程总费用：人民币_________元整（大写：_________________元整）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，乙方应向甲方提供相关资质证明材料，甲方在收到材料之日起______个工作日内支付工程总费用的_________%作为预付款。

（2）工程进度达到_________%时，甲方应支付工程总费用的_________%。

（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付工程总费用的_________%。

（4）工程质量保修金为工程总费用的_________%，在保修期满后无质量问题时无息退还。

三、第三方监理职责

1.丙方作为第三方监理，负责对工程施工全过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。

2.丙方应按照国家相关标准和规范，对施工图纸、技术规范和施工方案进行审核，确保其符合要求。

3.丙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并提出整改意见。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料和报告。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。

4.甲方有权要求乙方在工程完工后进行验收，并对验收不合格的部分进行整改。

五、乙方违约及限制条款

1.如乙方未按约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。

2.如乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.如乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.乙方不得擅自变更施工图纸、技术规范和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

5.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

六、丙方责任

1.丙方应严格按照国家相关标准和规范进行监理，确保工程质量、进度和安全。

2.丙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并提出整改意见。

3.丙方对监理过程中发现的问题，应及时通知乙方进行整改。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方资质证明材料；

2.乙方资质证明材料；

3.丙方资质证明材料；

4.施工图纸及技术规范；

5.乙方安全生产管理制度。

第三方丙方的介入，旨在确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益。通过引入丙方作为第三方监理，甲方能够更有效地监督工程施工过程，降低风险，保障自身利益。同时，甲方作为主导方，通过增加权利条款和利益条款，强化了对工程的控制权，确保了工程按照预期目标顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（项目业主）：_________________

乙方（承包商）：_________________

丙方（第三方咨询）：_________________

鉴于甲方拟投资建设一项目，需要乙方进行施工，为确保项目顺利进行，特引入丙方作为第三方咨询，提供专业意见，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：_________________

2.项目地点：_________________

3.项目内容：_________________

4.项目规模：_________________

5.项目工期：自本合同签订之日起_________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.项目总费用：人民币_________元整（大写：_________________元整）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，乙方应向甲方提供相关资质证明材料，甲方在收到材料之日起______个工作日内支付项目总费用的_________%作为预付款。

（2）项目进度达到_________%时，甲方应支付项目总费用的_________%。

（3）项目完工并验收合格后，甲方应支付项目总费用的_________%。

（4）工程质量保证金为项目总费用的_________%，在保修期满后无质量问题时无息退还。

三、第三方咨询职责

1.丙方作为第三方咨询，负责对项目施工全过程进行专业咨询，提供技术支持。

2.丙方应按照国家相关标准和规范，对施工图纸、技术规范和施工方案进行审核，确保其符合要求。

3.丙方应定期向甲方和乙方报告项目进度、质量、安全等情况，并提出专业建议。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求支付工程款。

2.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工资料和报告。

3.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担相应的责任。

4.乙方有权要求甲方在项目完工后进行验收，并对验收不合格的部分进行整改。

五、甲方违约及限制条款

1.如甲方未按约定时间支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金。

2.如甲方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.甲方不得擅自变更施工图纸、技术规范和施工方案，如需变更，应经乙方同意。

4.甲方不得将项目分包给不具备相应资质的单位或个人。

六、丙方责任

1.丙方应严格按照国家相关标准和规范进行咨询，提供专业意见。

2.丙方应定期向甲方和乙方报告项目进度、质量、安全等情况，并提出专业建议。

3.丙方对咨询过程中发现的问题，应及时通知甲方和乙方进行整改。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方资质证明材料；

2.乙方资质证明材料；

3.丙方资质证明材料；

4.项目施工图纸及技术规范；

5.乙方安全生产管理制度。

乙方为主导的目的和意