工程施工合同履约保证金合同范本

工程施工合同履约保证金合同范本合同编号：__________甲方（保证人）：________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________乙方（受益人）：________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________第一条定义1.1“主合同”是指乙方与甲方之间签订的工程施工合同，合同编号为_______，合同内容为_______。1.2“保证金”是指甲方为保障乙方履行主合同项下义务而向乙方支付的履约保证金，金额为人民币_______元整。第二条保证金额度和支付方式2.1甲方在本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付保证金，支付方式为_______（现金、转账等）。2.2保证金不计利息，甲方支付保证金后，该保证金即归乙方所有。第三条保证期限3.1本合同的保证期限为主合同约定的工程期限，自主合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.2在保证期限内，如乙方未能按照主合同约定履行义务，甲方应承担相应的违约责任。第四条保证责任的终止4.1在保证期限内，如乙方按照主合同约定履行了全部义务，且工程验收合格，甲方不再承担保证责任，本合同自动终止。4.2在保证期限内，如乙方未能按照主合同约定履行义务，甲方应按照本合同约定承担相应的保证责任，直至乙方履行完毕主合同项下全部义务。第五条违约责任5.1若乙方未能按照主合同约定履行义务，甲方有权要求乙方立即履行，并有权要求乙方支付逾期履行违约金，违约金计算方式为_______。5.2若甲方未能按照本合同约定支付保证金，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付逾期支付保证金的违约金，违约金计算方式为_______。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（保证人）：________________乙方（受益人）：________________签字（或盖章）：______________签字（或盖章）：______________签订日期：____年____月____日注意事项：1.确保合同编号的唯一性和可追溯性，以便于管理和查询。2.甲方（保证人）和乙方（受益人）的详细信息必须准确无误，包括但不限于全称、地址、联系人及联系电话。3.明确保证金的金额和支付方式，以及支付期限，避免日后产生纠纷。4.确定保证期限，与主合同的工程期限相匹配，确保保证金的有效性。5.明确保证责任的终止条件，以及双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。6.选择适当的争议解决方式，如友好协商或诉讼，并明确合同适用的法律。7.保留合同副本，以备不时之需。解决办法：1.若合同条款不明确或存在争议，双方应通过友好协商进行解决，必要时可邀请第三方进行调解。2.如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词解释：保证人（Surety）：指为债务人的债务提供担保的第三方，在本合同中为甲方。受益人（Beneficiary）：指享有合同权利的一方，在本合同中为乙方。履约保证金（PerformanceBond）：指为确保合同履行而提供的一定金额的保证金。违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指合同一方未履行合同义务所应承担的法律责任。违约金（LiquidatedDamages）：指双方在合同中预先约定的，在违约情况下应支付给对方的赔偿金额。争议解决（DisputeResolution）：指在合同履行过程中出现的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。合同生效（EffectiveDateofContract）：指合同开始发生法律效力的日期，通常是双方签字或盖章的日期。哦，这个履约保证金合同啊，其实用在一些特定的场合会特别有用。我来给你说说几个例子，还有针对这些场合可以加的一些补充条款。1.大型基础设施建设应用场合：政府或企业投资的大型桥梁、道路、机场等基础设施建设。补充条款：考虑到这类项目金额巨大，周期长，可以增加一条关于进度保证的条款，比如：“若乙方在合同规定的时间内未能完成某个阶段的工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并有权暂停支付后续保证金。”2.房地产开发项目应用场合：开发商与建筑商之间的合作，建设住宅小区、商业综合体等。补充条款：因为房地产开发与市场波动紧密相关，可以增加一条市场变动条款，比如：“如因不可抗力或市场因素导致项目暂停或终止，双方应协商解决，甲方有权根据实际情况调整保证金金额。”3.公共服务项目应用场合：如学校、医院、图书馆等公共服务设施的建设。补充条款：考虑到公共服务项目的公益性质，可以增加一条关于社会责任的条款，比如：“乙方在施工过程中应遵守环保法规，确保工程对周边社区和环境的影响降到最低。”合同所需要的附件列表：1.主合同副本：确保履约保证金合同与主合同内容相一致。2.甲方资质证明：证明甲方有资格提供履约保证金。3.乙方资质证明：证明乙方有资格承担工程项目。4.支付凭证：记录保证金的支付和退