太阳能光伏发电站EPC总承包合同

太阳能光伏发电站EPC总承包合同合同编号：[具体编号]

签订日期：[签订日期]

签订地点：[签订地点]

发包人：名称：[发包人公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[发包人地址]联系方式：[联系电话]

承包人：名称：[承包人公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[联系电话]

鉴于发包人拟建设太阳能光伏发电站项目（以下简称"本项目"），并接受了承包人提交的承担本项目EPC总承包的投标文件，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就本项目EPC总承包事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：[太阳能光伏发电站具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程规模：[装机容量等具体规模指标]4.工程内容及范围：本项目采用EPC总承包方式，即承包人负责本项目的设计（Engineering）、采购（Procurement）、施工（Construction）及试运行服务（Commissioning）等工作，直至项目竣工验收合格并交付使用。具体包括但不限于：光伏电站的初步设计、施工图设计及相关设计变更等工作，确保设计符合国家及行业标准规范以及发包人要求。光伏组件、逆变器、支架等所有设备及材料的采购、运输、保管，保证设备及材料的质量和供应进度。光伏电站的建筑工程施工，包括场地平整、基础施工、建筑物及配套设施建设等。光伏发电系统的安装、调试，确保系统正常运行并达到规定的性能指标。项目的试运行，对整个光伏发电站进行性能测试、优化调整，处理试运行期间出现的问题，确保项目顺利通过验收。协助发包人办理与本项目相关的各项手续，包括但不限于规划许可、施工许可、并网接入手续等。

二、合同工期1.计划开工日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.合同工期总日历天数：[工期天数]4.工期调整：因发包人原因导致工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延。因承包人原因导致工期延误的，承包人应采取有效措施赶工，若仍无法按时竣工，每延误一天，承包人应按照合同总金额的[X%]向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。

三、质量标准1.本项目的工程质量应符合国家及行业现行的相关标准规范，达到[具体质量验收标准]。2.承包人应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量一次验收合格。若工程质量不符合标准要求，承包人应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由承包人自行承担。3.工程竣工后，承包人应按照相关规定提交完整的竣工资料，并配合发包人进行工程竣工验收。

四、合同价款及支付方式1.合同价款：本项目合同总金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本项目EPC总承包范围内所有工作的费用，除因发包人提出的设计变更、不可抗力等原因外，合同总价不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：承包人每月[X]日前向发包人提交当月已完工程进度报告及付款申请，发包人在收到报告及申请后的[X]个工作日内审核完毕，并支付至当月已完工程价款的[X%]。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，发包人支付至合同总金额的[X%]。质量保证金：合同总金额的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年且无质量问题后[X]个工作日内，发包人一次性无息返还给承包人。

五、双方权利与义务

（一）发包人权利与义务1.发包人有权对本项目的设计、采购、施工及试运行等工作进行监督检查，提出意见和建议。2.发包人应按照合同约定及时支付工程价款。3.发包人应协助承包人办理与本项目相关的各项手续，提供必要的文件资料和工作条件。4.发包人应在收到承包人提交的相关文件资料后及时进行审核确认，如因发包人原因导致审核确认延误，造成的工期延误及费用增加由发包人承担。

（二）承包人权利与义务1.承包人有权按照合同约定获得工程价款。2.承包人应按照合同约定的质量标准、工期要求完成本项目EPC总承包范围内的所有工作。3.承包人应自行承担完成本项目所需的全部费用，包括但不限于设计费、设备及材料费、施工费、调试费、管理费、利润、税金等，除非合同另有约定。4.承包人应建立健全安全管理体系，加强施工现场安全管理，确保施工安全。因承包人原因导致发生安全事故的，承包人应承担全部责任及由此造成的一切损失。5.承包人应负责施工现场的环境保护，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。6.承包人应按照相关规定提交完整的竣工资料，并在工程竣工验收合格后[X]天内将工程交付发包人。7.承包人应在质量保证期内承担质量保修责任，对出现的质量问题及时进行维修处理。

六、设备及材料供应1.承包人负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管等工作。设备及材料应符合国家及行业标准规范以及发包人要求，具有质量合格证明文件。2.承包人应在采购前将设备及材料的选型、规格、型号、质量标准等资料提交发包人审核，经发包人书面确认后方可采购。3.设备及材料到货后，承包人应及时通知发包人进行验收。如发现设备及材料存在质量问题或与合同约定不符，承包人应负责更换或处理，由此造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

七、工程变更1.发包人有权根据项目实际情况提出工程变更。工程变更应提前以书面形式通知承包人，承包人应按照发包人要求进行变更设计、采购及施工等工作。2.因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整合同价款，并签订补充协议。工程变更涉及工期调整的，工期相应顺延。3.承包人不得擅自对本项目进行工程变更，如因承包人擅自变更导致的一切后果由承包人自行承担。

八、竣工验收1.工程竣工后，承包人应按照相关规定进行自检，自检合格后向发包人提交竣工验收申请报告。发包人应在收到报告后的[X]天内组织相关单位进行竣工验收。2.验收内容包括本项目EPC总承包范围内的所有工作，验收标准应符合国家及行业现行的相关标准规范以及合同约定。3.如工程竣工验收不合格，承包人应按照发包人要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由承包人自行承担，由此造成的工期延误按照本合同工期调整条款执行。

九、违约责任1.发包人未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向承包人支付违约金。2.承包人未按照合同约定的质量标准、工期要求完成本项目的，应按照本合同相关条款承担违约责任。3.一方违反合同约定的其他义务，应承担由此给对方造成的全部损失。4.如因一方违约导致对方采取诉讼或仲裁等方式解决争议的，违约方应承担对方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费等全部费用。

十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，