施工工期延期合同范本

施工工期延期合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称：×××公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

甲方法定代表人/负责人：×××

甲方联系方式：电话：×××××××××，邮箱：××××××@××××.com

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称：×××公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

乙方法定代表人/负责人：×××

乙方联系方式：电话：×××××××××，邮箱：××××××@××××.com

合同简介：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工期延期相关事宜达成一致，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款：

鉴于甲方为某项目业主，需对项目进行延期施工，乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担该项目的施工工期延期工作。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，达成如下合同：

一、定义：

1.1甲方：指×××公司，地址为××省××市××区××路××号，法定代表人/负责人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××××@××××.com。

1.2乙方：指×××公司，地址为××省××市××区××路××号，法定代表人/负责人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××××@××××.com。

1.3施工工期延期：指由于甲方原因导致项目原定施工工期需要延长的情形。

二、双方权利与义务：

2.1甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工项目的基本情况、施工图纸、施工方案等相关资料，并保证资料的准确性和完整性。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方施工工期延期服务费用。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续，并提供必要的现场施工条件。

（4）甲方应按合同约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。

2.2乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照合同约定完成施工工期延期工作，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。

（2）乙方应按照甲方要求，合理调整施工进度，确保施工安全。

（3）乙方应向甲方提供施工期间所需的人员、材料、设备等资源，并保证资源的质量和数量。

（4）乙方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任，并承担相应的赔偿责任。

三、价格与支付条件：

3.1本合同的施工工期延期服务费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），甲方按照以下支付条件进行支付：

（1）合同签订后，甲方支付乙方施工工期延期服务费用的50%作为预付款。

（2）乙方完成施工工期延期工作后，甲方支付乙方剩余的50%施工工期延期服务费用。

四、履行期限：

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为××年。

4.2乙方应按照合同约定，在××年××月××日前完成施工工期延期工作。

五、违约责任：

5.1甲方未按照合同约定支付乙方施工工期延期服务费用的，应按照迟延支付金额的日千分之五向乙方支付违约金。

5.2乙方未按照合同约定完成施工工期延期工作的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。

六、不可抗力：

6.1因不可抗力导致乙方无法按照合同约定完成施工工期延期工作的，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。

6.2不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）、政策法规变化等。

七、争议解决：

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款：

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（买方/出租方/委托方）：

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

签署日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在施工工期延期方面的权利、义务和责任，确保项目顺利实施。合同范围包括乙方承担甲方委托的施工工期延期工作，并提供相应的施工资源和技术支持。

第二条定义

本合同中下列术语的含义如下：

1.施工工期延期：指由于甲方原因导致项目原定施工工期需要延长的情形。

2.施工图纸：指甲方提供的用于指导施工的具体图纸和设计文件。

3.施工方案：指甲方提供的关于施工方法、工艺、进度等方面的具体方案。

4.施工期间：指合同签订后，乙方开始施工且甲方支付预付款之日起至乙方完成施工工期延期工作之日止的期间。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工项目的基本情况、施工图纸、施工方案等相关资料，并保证资料的准确性和完整性。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方施工工期延期服务费用。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续，并提供必要的现场施工条件。

（4）甲方应按合同约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。

3.2乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照合同约定完成施工工期延期工作，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。

（2）乙方应按照甲方要求，合理调整施工进度，确保施工安全。

（3）乙方应向甲方提供施工期间所需的人员、材料、设备等资源，并保证资源的质量和数量。

（4）乙方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任，并承担相应的赔偿责任。

（5）乙方应按照合同约定的时间节点完成施工进度，如因乙方原因导致施工进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。

（6）乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，如施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等责任。

（7）乙方应按照合同约定的方式对施工场地进行清理，确保施工场地符合合同约定的交付条件。

（8）乙方应按照合同约定的保密条款，对甲方的商业秘密进行保密，并不得泄露给第三方。

第四条价格与支付条件

4.1本合同的施工工期延期服务费用为人民币[具体金额]万元整（大写：人民币[具体金额]万元整）。

4.2甲方应按照以下支付条件进行支付：

（1）合同签订后[具体时间]个工作日内，甲方支付乙方施工工期延期服务费用的50%作为预付款。

（2）乙方完成施工工期延期工作后[具体时间]个工作日内，甲方支付乙方剩余的50%施工工期延期服务费用。

4.3甲方支付费用时，应向乙方提供合法的发票。

第五条履行期限

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体时间]年。

5.2乙方应按照合同约定，在[具体时间]年[具体月]月[具体日]日前完成施工工期延期工作。

5.3双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保项目的顺利实施。

第六条违约责任

6.1甲方未按照合同约定支付乙方施工工期延期服务费用的，应按照迟延支付金额的日千分之五向乙方支付违约金。

6.2乙方未按照合同约定完成施工工期延期工作的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的[具体比例]%。

6.3如甲方未按合同约定提供施工条件或图纸等导致乙方无法正常施工的，甲方应承担因此造成乙方损失的责任。

6.4如乙方因施工原因导致第三方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.5双方因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的，不承担违约责任。

6.6除合同另有约定外，任何一方违反合同的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.7违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

6.8双方应积极履行合同，如一方发现对方有可能违约的情况，应及时通知对方，并采取措施避免损失扩大。

第七条不可抗力

7.1不可抗力是指在合同签订后，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）、政策法规变化等。

7.2发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。

7.3受不可抗力影响的一方应提供相关证明文件，以证明不可抗力事件的发生及其对履行合同的影响。

7.4在不可抗力事件持续期间，受影响的一方免于履行合同义务，但应尽力履行。

7.5不可抗力事件结束后，双方应重新协商合同的履行事宜。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2双方同意，任何争议均应根据中华人民共和国法律进行解释和适用。

8.3在争议解决过程中，双方应继续履行合同项下的义务，除非争议解决法院作出相反的判决。

8.4双方应遵守争议解决结果，并承担相应的法律责任。

8.5若争议涉及合同的无效、解除或终止，争议解决结果对双方均有约束力。

第九条其他条款

9.1通知方式：双方应以书面形式通过电子邮件或快递方式相互发送通知，通知生效时间为收到通知的一方确认收到之日。

9.2合同变更：合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

9.3终止条件：合同终止的条件如下：

（1）双方协商一致解除合同；

（2）合同到期，双方未续签；

（3）一方严重违约，对方无法履行合同；

（4）不可抗力事件导致合同无法履行。

9.4合同终止后，双方应按照合同约定处理未完成的事宜，包括但不限于结算费用、清理现场等。

9.5合同终止不影响双方因合同产生的权利和义务，双方应继续履行合同终止后的相关责任。

第十条附则

10.1本合同附件为合同的重要组成部