




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
架子总包工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方全称为XXX公司,总部位于中国北京市海淀区XXX街道XXX号,法定代表人为张三,联系电话
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方全称为XXX公司,总部位于中国上海市浦东新区XXX街道XXX号,法定代表人为李四,联系电话
合同简介:
甲乙双方鉴于对彼此企业的了解,以及对于业务合作的共同需求,甲方同意将其业务范围内的架子总包工项目委托给乙方进行施工,乙方亦愿意接受甲方的委托,为甲方提供优质的架子总包工服务。双方本着平等互利的原则,经过友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
本合同旨在明确双方在架子总包工项目中的权利和义务,确保项目顺利进行,同时为双方在项目执行过程中提供法律保障。本合同的内容包括双方的基本信息、合同标的、工期、质量标准、价款支付、违约责任等方面的约定。
本合同的签订基于甲方对乙方的信任以及乙方在架子总包工领域的专业能力。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,共同推进项目的实施。
在本合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方应立即协商解决,根据实际情况调整合同的履行期限和方式。
如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的有效期为一年。除非一方提前终止本合同,否则本合同将按照约定的期限履行。
双方应严格遵守国家相关法律法规,履行合同义务,确保项目顺利进行。同时,双方应对合同内容保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应的法律责任。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后,本合同具有法律效力。
签署日期:____年____月____日。
甲方(买方/出租方/委托方):
(盖章)
乙方(卖方/承租方/服务提供方):
(盖章)
第一条合同目的与范围
本合同的目的是确立甲乙双方在架子总包工项目中的合作关系,明确双方的权利与义务,确保项目按照约定的标准顺利进行。具体内容包括但不仅限于:
1.乙方负责架子总包工项目的施工,包括但不限于设计、采购、安装、调试、验收等环节。
2.甲方负责提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工场地、资金等,并按照约定支付乙方的服务费用。
3.双方共同协调解决项目实施过程中出现的问题,确保项目按期完成。
第二条定义
为本合同所述,以下术语具有如下含义:
1.架子总包工项目:指甲方委托乙方施工的各类架子工程,包括材料采购、施工安装、验收等全部工作。
2.施工期:自乙方进场施工之日起至工程验收合格之日止。
3.质量标准:按照甲方提供的技术规范和验收标准执行。
4.合同金额:双方约定的乙方完成架子总包工项目所需收取的费用。
5.违约:指合同双方未能履行或未完全履行本合同约定的义务。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权利与义务
1.提供施工图纸、技术规范、施工场地等,确保乙方的施工顺利进行。
2.按照约定支付乙方的服务费用,包括但不限于施工费、材料费、人员工资等。
3.对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合约定标准。
4.协助乙方解决施工过程中出现的问题,确保项目按期完成。
二、乙方的权利与义务
1.按照甲方的要求,完成架子总包工项目的施工,确保工程质量合格。
2.严格按照国家相关法律法规和甲方提供的技术规范进行施工,确保施工安全。
3.对外包的分包商进行筛选和管理,确保分包商的施工质量和服务态度符合甲方要求。
4.对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通,共同解决,确保项目顺利推进。
5.承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。
合同双方应严格遵守本合同的约定,履行各自的权利与义务。如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务,另一方有权按照本合同约定追究违约方的责任。
第四条价格与支付条件
1.本合同约定的架子总包工项目的合同金额为人民币【】元整(大写:【】元整),甲方应按照约定的付款方式及时支付乙方。
2.支付方式:甲方支付乙方服务费用,可采取分期支付的方式,具体支付时间及金额如下:
a)乙方完成施工图设计并得到甲方认可后,甲方支付合同金额的30%;
b)乙方完成材料采购并交付甲方验收后,甲方支付合同金额的30%;
c)乙方完成施工并验收合格后,甲方支付合同金额的40%。
3.甲方支付的费用,乙方可提供等额的正规发票。
第五条履行期限
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的有效期为【】个月。
2.乙方的施工期为自乙方进场施工之日起至工程验收合格之日止,乙方应保证在约定的施工期内完成工程的施工。
3.双方应按照本合同约定的时间节点完成各自的工作,确保项目的顺利进行。
第六条违约责任
1.一方未履行或未完全履行本合同约定的义务,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为本合同金额的【】%。
2.乙方如未能在约定的施工期内完成工程,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金,违约金为每日合同金额的【】%。
3.如乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方及时整改,并按照整改费用的两倍向乙方支付违约金。
4.如一方未经另一方同意,擅自变更或终止本合同,应承担相应的违约责任,并支付对方因此造成的损失。
5.一方违约导致合同解除的,违约方应支付对方合同金额的【】%作为赔偿。
6.本合同约定的违约责任,如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条不可抗力
1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如政策调整、强制性措施等)。
2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应立即协商,根据事件的性质和影响,决定是否继续履行合同,或调整履行期限和方式。
3.如果不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方不承担违约责任。但对方有证据证明不可抗力并非影响合同履行之主要原因的,受影响的一方仍应承担相应的违约责任。
4.不可抗力事件结束后,受影响的一方应立即通知对方,并根据实际情况恢复履行合同。
第八条争议解决
1.本合同的签订基于双方的合作精神和信任基础,双方应共同努力,维护合同的履行。
2.如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。双方应尽力保持沟通畅通,以理性的态度解决问题,避免矛盾升级。
3.如果协商不成,双方同意选择【】作为争议解决的机构,进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
4.如果双方在仲裁或诉讼过程中选择的机构或法院与本合同约定的机构或法院不符,双方应接受仲裁或法院的管辖。
5.在争议解决过程中,除争议事项外,双方应继续履行本合同的其他条款。
6.争议解决所需费用由败诉方承担,或根据仲裁机构或法院的裁决由双方分担。
7.本合同约定的争议解决方式,如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款
1.通知方式:双方应以书面形式发送通知,通知应通过合同约定的联系方式进行。任何一方变更联系方式,应提前通知对方。
2.合同变更:本合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式作出。合同变更不得影响双方的权利和义务。
3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:
a)双方协商一致解除合同;
b)合同约定的架子总包工项目全部完成;
c)不可抗力事件导致合同无法继续履行;
d)一方严重违约,对方无法实现合同目的;
e)法律、法规规定合同终止的其他情形。
4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作,并清理施工场地。
5.合同终止不影响双方因本合同产生的权利和义务。
第十条附则
1.本合同的附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年仓储管理员实操练习试题及答案
- 小暑期间农产品市场供需分析-市场分析师
- 2024年SCMP考试名师建议试题及答案
- 餐饮业创新趋势-行业分析师的视角
- 高效的沟通会议培训
- 消除焦虑的CPMM试题及答案
- 供应链创新企业案例总结试题及答案
- 2024国际物流师行业前景试题及答案
- 2025年中国冻红萝卜市场调查研究报告
- 初二化学下学期知识点
- 人教版七年级上历史第三单元复习课件
- 微创介入诊断治疗管理制度
- 人工智能环境下的初中语文课堂教学探究
- 第46届世界技能大赛河南省选拔赛-化学实验室技术项目-样题
- 糖尿病预防幻灯片
- 隧道危险源清单
- 2024年度安徽省高校教师资格证之高等教育学题库附答案(典型题)
- 《ISO 41001-2018 设施管理- 管理体系 要求及使用指南》专业读与应用指导材料之3:“4 组织环境-4.3 确定设施管理体系的范围”(雷泽佳编制-2024)
- 2024-2030年枸杞汁行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2024义务教育《英语课程标准》(2022版)
- 一例下肢静脉血栓疑难病例护理讨论
评论
0/150
提交评论