工程施工合同-数据中心建设

工程施工合同-数据中心建设甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设数据中心，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方数据中心建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[数据中心具体名称]建设工程2.工程地点：[详细地址]3.工程规模及内容：本数据中心建设包括数据中心机房的装修、电力供应系统、空调系统、网络布线系统、消防系统等工程的设计与施工。具体涵盖机房区域的地面铺设、墙面处理、天花板吊顶安装；高低压配电柜安装、UPS不间断电源系统搭建、电力线路敷设；精密空调机组及相关配套设施的安装；综合布线系统，包括网络线缆铺设、光纤敷设及相关接口安装；火灾自动报警系统、消防灭火系统的安装与调试等。4.工程立项批准文号：[具体文号]5.资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]二、工程承包范围乙方负责本数据中心建设工程的全部设计、采购、施工、安装、调试及验收等工作，直至工程整体达到合同约定的交付标准。具体包括但不限于：1.按照甲方提供的设计要求及相关规范，完成数据中心各系统的详细设计，并提交设计成果文件供甲方审核确认。2.采购工程所需的各类设备、材料，包括但不限于服务器机柜、网络设备、电力设备、空调设备、消防设备、装修材料等，并确保所采购的设备和材料符合国家质量标准及本合同约定的技术要求。3.组织施工队伍进行数据中心的装修施工、设备安装及系统调试工作，确保工程施工质量符合设计图纸及相关施工规范的要求。4.负责工程各系统之间的联调，确保整个数据中心系统能够正常运行，满足甲方的使用需求。5.配合甲方完成工程验收工作，提供验收所需的各类文件和资料，并按照验收意见进行整改，直至工程通过验收。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.合同工期总日历天数：[具体天数]乙方应严格按照合同工期组织施工，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。乙方应在工期延误情况发生后的[X]个工作日内，向甲方提交书面报告，详细说明延误原因及预计延误天数。四、质量标准1.本工程的质量标准为符合国家现行的工程施工质量验收规范及相关行业标准，达到[具体质量等级，如优良、合格等]标准。2.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照设计图纸和施工规范组织施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告，并配合甲方及相关部门进行工程竣工验收。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程承包范围内全部工作所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同价款不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成数据中心装修工程的[X]%且经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；完成设备安装工程的[X]%且经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；完成系统调试并经甲方及相关部门初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%。竣工验收款：工程通过竣工验收且乙方提交全部竣工资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%。质量保证金：合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议，乙方应积极配合。2.甲方负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。3.按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。4.向乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理工程建设过程中的相关手续。5.组织工程竣工验收，并按照合同约定支付工程款。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.按照本合同约定的承包范围、质量标准、工期要求组织施工，确保工程顺利完成。3.负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用。4.遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，文明施工，保持施工现场的整洁卫生。5.工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。6.对工程质量负责保修，在质量保修期内，按照国家相关规定及本合同约定履行保修义务。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内响应，[X]个工作日内到达现场进行维修。七、材料设备供应1.本工程所需的材料设备由乙方负责采购，但乙方采购的材料设备必须符合国家质量标准及本合同约定的技术要求。乙方应在材料设备采购前向甲方提交样品及相关质量证明文件，经甲方审核确认后方可采购。2.乙方采购的材料设备到货后，应及时通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后方可用于工程施工，如验收不合格，乙方应负责及时更换或处理，由此产生的费用由乙方承担。3.对于甲方指定品牌或规格的材料设备，乙方应按照甲方要求进行采购，并确保其质量符合要求。甲方指定品牌或规格的材料设备，其采购费用已包含在合同总价款中，乙方不得另行收取费用。八、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出工程变更。工程变更应以书面形式通知乙方，乙方应按照甲方的变更要求进行施工。2.因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应按照合同约定的计价方式进行调整。调整后的合同价款及工期应签订补充协议予以明确。3.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照国家相关规定及本合同约定进行自验。自验合格后，向甲方提交工程竣工验收报告及相关竣工资料。2.甲方收到乙方的竣工验收报告及相关竣工资料后，应在[X]个工作日内组织乙方及监理单位等相关部门进行竣工验收。3.如工程竣工验收合格，双方应签署工程竣工验收报告。如工程竣工验收不合格，乙方应按照验收意见进行整改，直至工程通过验收。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。十、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方未按照本合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合