2024年一级建造师之一建工程法规题库重点

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由

发包人承担

【答案】：C

2、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公

布期限一般为（）o

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

3、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿

部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位

索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规

定，承担该责任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.甲与建设单位

D.甲与施工单位

【答案】：B

4、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是

()

A.投标人或者其他利关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公

示期间提出

B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

C.公示期不得少于5日

I).招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投

标活动继续进行

【答案】：A

5、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照

()履行

A.履行合同时履行地的价格

B.订立合同时履行地的价格

C.履行合同时订立地的价格

D.订立合同时订立地的价格

【答案】：B

6、建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是()o

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】：B

7、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质

量保修书的时间为（）o

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

【答案】：B

8、甲公司与乙运输公司签订运输合同，运输一批材料，乙公司运送的

货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）。

A.乙运输公司不承担损害赔偿责任

B.损失由甲公司和乙运输公司共同承担

C.已收取运费的，甲公司可以要求返还

D.未收取运费的，乙运输公司不得要求支付运费

【答案】：B

9、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有

效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，

安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，

安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

10、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任

务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

11、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

12、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。（2016）

A.行政处理决定在被行政复议或者行政公期间，公告部门应当停止对

违法行为记录的公告

B.招标投标违法行％记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的

记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以再明。

I）.企业整改经审核确有实效的。可以缩短其不良行为记录信息公布期

限。但公布期限最短不得少于3个月

【答案】：D

13、下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退

出现场

B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品

价格

C.建设行政主管部匚部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

【）.建设行政主管部二由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

【答案】：B

14、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。

A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性

法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会

和国务院备案

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案

【答案】：C

15、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工

单位应当通知建设单位和（）。

A.建设工程质量监督机构

B.勘察单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

【答案】：A

16、关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

17、工伤医疗的停工留薪期一般不超过（）个月。

A.8

B.10

C.12

D.15

【答案】：C

18、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单

位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板

卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.有效

B.效力待定

C.可变更、可撤销

D.无效

【答案】：A

19、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）o

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承

担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承

担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

20、《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标.邀请招标和议标

B.公开招标和议标

C.邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

【答案】：D

21、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是

（）O

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国籍法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

【答案】：C

22、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接

经济损失，应当认定为（）。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：B

23、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单

位安全费用的使用应优先用于（）。

A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准

所需的支出

B.施工现场文明施工所需

C.用于新建项目安全评价

D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护

【答案】：A

24、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协

商一致进行合同变更的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

25、关于开标的说法，正确的是（）

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5

日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标

【答案】：D

26、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承

揽工程。（2012）

A.营业执照

B.技术方案

C.施工设备

D.施工业绩

【答案】：A

27、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。

A.仲裁委员会主任指定

B.仲裁庭指定

C.一方当事人选择

D.仲裁委员会指定

【答案】：A

28、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的

是（）。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

【答案】：C

29、下列情形应当吊销资质证书的是（）。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的

B.一切承包单位将承包的工程转包的

C.一切违反法律规定进行分包的

D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情

节严重的

【答案】：D

30、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）。

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

【答案】：D

31、建设单位因故不能按期开工的，应当向（）申请延期。

A.上级主管

B.施工单位

C.监理单位

D.发证机关

【答案】：D

32、建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以

民事（）法律关系为内容的争议

A.权利义务

B.工程建设分歧意见

C.工程质量

D.竣工时间

【答案】：A

33、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目

负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

34、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保

修范围和正常使用条件下的最低保修期限为（）。

A.2年

B.3年

C.5年

D.6年

【答案】：C

35、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到

家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是

()。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效

D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

【答案】：C

36、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，

不可依法追究责任的是()。

A.谎报或瞒报事故的

B.转移或隐匿资金的

C.在事故调查中作伪证的

D.在事故调查期间积极配合的

【答案】：D

37、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使

用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单

位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为

()o

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

【答案】：A

38、下列属于行政处罚的是（）。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

【答案】：D

39、下列事项中，行政许可易引发行政纠纷的原因在于（）。

A.行政处罚超越职权

B.适用法律错误

C.行政机关的行政不作为

D.事实认定错误

【答案】：C

40、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。

A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止

对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的

记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期

限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】：D

41、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

42、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费

用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，

建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额

的（）。

A.40%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】：C

43、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20队但丧

有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位

支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期词类贷

款到率支付垫资利息，应予支持

B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

I）.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期词

类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【答案】：B

44、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后

（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。

A.7

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

45、根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备的条件

是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B.熟悉有关招标投标的法律法规

C.身体健康，能够承担评标工作

D.大学本科以上学层

【答案】：D

46、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是（）。

A.承包人已经完成的建设工程质量不合格

B.承包人将承包的建设工程分包

C.承包人合同约定的期限内没有完工

D.承包人以行为表明不履行合同主要义务一一预期违约

【答案】：I）

47、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建

设的，建设单位或者个人应当向（）申请办理建设工程规划许可证。

A.省级人民政府环境保护主管部门

B.城市人民政府环境保护主管部门

C.省级人民政府城乡规划主管部门

D.城市人民政府城乡规划主管部门

【答案】：D

48、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.权利人有撤销的权利

B.善意相对人对合同有追认权

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】：D

49、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费

用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人

的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

50、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组

织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规

划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送

有关线工验收资料

【答案】：A

51、对建设用地使田权的表述中，有误的是（）。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家

所有的土地的权利

D.取得建设用地使出权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地

享有占有、使用和收益的权利

【答案】：B

52、甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支付

工程款及利息。乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙

的诉讼请求。乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行，而

在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（）法院申请强

制执行。

A.一区

B.中级

C.二区

D.三区

【答案】：A

53、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

54、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业

取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部

门考核合格的人员是（）o

A.主要负责人，部匚负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】：B

55、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，

由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于

（）之债。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：C

56、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚

决定在2018年5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月

1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确

的是（）0

A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C.施工单位只能向法院起诉

D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

【答案】：C

57、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

58、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。2016

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费

用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人

的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

59、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是

（）O

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性、强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性

【答案】：B

60、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全

事故。根据规定，应当由（）负责上报。

A.建设单位

B.监理单位

C.分包单位

D.总承包单位

【答案】：D

61、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术

标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

62、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进

行检测

【答案】：C

63、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为

丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先

生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此

提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

64、关于行政行为特征的说法，正确的是（）o2017

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

【答案】：B

65、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工总

承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元的

损失，对此正确的处理方式应当是（）。

A.业主只能要求乙公司赔偿

B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝

C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿

D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求

【答案】：C

66、某工程计划工期为10个月，其中合同价款中安全防护、文明施工

措施费用为60万元，合同中对该费用预付未作规定，则建设单位至少应

预付该费用（）万元。

A.9

B.12

C.18

D.30

【答案】：D

67、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权

（）O

A.不执行安全规程

B.不执行公司制度

C.拒绝执行

D.不遵守劳动纪律

【答案】：C

68、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

69、根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目需要申请施

工许可证的是（）。

A.部队导弹发射塔

B.长江汛期抢险工程

C.农民自建低层住宅

D.灾后重建工程

【答案】：D

70、唐某和张某因光婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割

正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（）o

A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判

B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判

C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判

D.法院应当公开审理此案并公开宣判

【答案】：C

71、下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】：D

72、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思

或义务人的行为介入，体现了物权的特征是（）

A.绝对性

B.排他性

C.支配性

D.财产性

【答案】：C

73、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙

建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。

在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】：D

74、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人

民法院裁定

I）.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

75、关于仲裁和解的说法，正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲栈协

议申消仲裁

C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行

D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

【答案】：D

76、以下各项中，不属于建设单位“不合理的干预行为”的是（）。

A.要求施工单位违法降低工程质量

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.任意压缩工期

D.与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工

【答案】：D

77、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负专，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

78、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期

间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的

说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

【答案】：C

79、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期

限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则

承担该工程维修责任的是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

80、《建筑业企业资质管理规定》，属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

【答案】：I）

81、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是（）。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

【答案】：D

82、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分

包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房

间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的

是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题

承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地

面石材问题承担连带责任

【答案】：D

83、受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为（）。

A.承诺

B.新要约

C.要约邀请

D.无效合同

【答案】：B

84、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价

问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的

说法，正确的是（）。

A.鉴定申请应当在庭审结束前提出

B.鉴定报告由造价主管部门出具

C.法院对鉴定请求不予支持

D.鉴定期间计入审限

【答案】：C

85、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采生的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

86、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高

于工程价款结算总额的5%

B.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高

于工程价款结算总额的3%

C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留

工程质量保证金

I）.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人

可以再预留保证金

【答案】：B

87、属于建筑工程一切险承保的是（）

A.因自然灾害导致工地内原有建筑物的损毁

B.设计错误引起的损失

c.因原材料的缺陷弓:起的保险财产本身的损失

D.因意外事故导致的工程损毁

【答案】：D

88、民事纠纷的法律解决途径中，（）是民事纠纷的当事人在自愿

互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成办议,

自行解决争议的一种方式。

A.调解

B.和解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：B

89、涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。

A.经济贸易

B.运输

C.婚姻

D.海事

【答案】：C

90、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600

万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定,

若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备

检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最

为妥当（）。

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金

的30万元

C.要求乙双倍返还定金240万

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

【答案】：B

91、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确

的是（）o

A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员

B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员

C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行

安全监督检查

D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责

【答案】：B

92、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D

93、某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管

道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。

A.均无效

B.均有效

C.给排水管道的保修期有效

D.装修工程的保修期有效

【答案】：B

94、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意

见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁

员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。

A.15

B.16

C.17

D.20

【答案】：D

95、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】：A

96、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金

的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可

以（）。

A.收回国有资金

B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

【答案】：C

97、下列哪一项不属于领取安全生产许可证的条件（）。

A.有职业危害救援预案和应急预案

B.专职安全生产生产管理人员经考核合格

C.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

D.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合

格

【答案】：A

98、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行

为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

【答案】：I）

99、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）o2017真题

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负贡人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

100、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用

（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【答案】：A

101、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当拆除工程发

包给（）的施工单位。

A.能完成拆除任务

B.具有相应资质等级

C.专业拆除

D.达到拆除施工要求

【答案】：B

102、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元,

但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《民法

典》规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

【答案】：D

103、建筑施工节能下列规定中，说法错误的是（）。

A.节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面

B.绿色施工是指工程建设中，在保证成本的基本要求下，通过科学的

管理，最大限度节约资源

C.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准

D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：B

104、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙

建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是,

建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，

不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（)o

A.所签的合同无效,建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效,如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定

支付工程款

D.所签的合同有效,建设单位必须支付工程款

【答案】：C

105、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的

是（）。

A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责

B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

D.由总包单位负责上报事故

【答案】：C

106、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。

A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立

【答案】：D

107、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院有管辖权。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.合同签订地

D.原告住所地

【答案】：A

108、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全

责任的是（）.

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

【答案】：B

109、下列情形中，产生合同之债的是（）。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

110、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是

（）O

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：A

11k根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全

生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产，并处罚款

【答案】：C

112、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应

当具备的条件是（）。（2015）

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合

格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资

格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理

人员

【答案】：C

113、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。

签约前，甲要求让利5%,否则不签约施工合同。后双方按中标价签订

了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利

协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉

讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.（2013）

A.应以备案合同作先结算工程价款的依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作尤结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】：A

114、某工程已具备绫工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提

交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于

2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单位将有关

资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

【答案】：C

115、下列事故中，不属于较大事故的是（）。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重伤的事故

C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

【答案】：C

116、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是

（）

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】：A

117、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单

位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

118、关于听证的表述中，不正确的是（）。

A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用

B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应

当向社会公告，并举行听证

C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在

作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的

权利

D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请

的，行政机关应当在20日内组织听证

【答案】：A

119、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对

有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的

是施工企业的（）o

A.负责项目管理的技术人员

B.项目负责人

C.技术负责人

I）.安全员

【答案】：A

120、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1

名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

121、某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工

许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设

单位应当（）o

A.工向发证机关报告后即可开

B.向发证机关再次申请施工许可证延期

C.向发证机关重新申请领取施工许可证

D.报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C

122、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，

施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。

（2013）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

I）.建设主管部门

【答案】：A

123、下列属于无效合同的是（）。

A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的

合同

C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】：D

124、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。

（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

I）.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

125、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。

A.实体权利

B.起诉权

C.胜诉权

D.上诉权

【答案】：C

126、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建

筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约

定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北

京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企

业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。

A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权

B.北京市的人民法院有管辖权

C.上海市的人民法院有管辖权

D.合同约定的管辖法院条款无效

【答案】：A

127、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，

以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中

正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在中请冲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强

制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终

止执行

【答案】：A

128、民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。

A.委托代理

B.法定代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】：A

129、下列情形中没有违反《安全生产法》规定的是（）。

A.为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的

门从外面反锁上

B.由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员

工宿舍，但是油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼

C.为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室

D.为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内

【答案】：C

130,下列情形中，工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔

偿责任的是（）。

A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准，但未要求建筑施

工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,

未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签

宇的

D.工程施工过程中，未及时组织工程质量验收的

【答案】：C

13k在建设工程施工前，应由（）将工程概况、施工方法、安全

技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

A.项目负责人

B.安全生产管理机构

C.安全生产管理员

I）.负责项目管理的技术人员

【答案】：D

132、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）

应对企业安全生产全面负责。

A.法定代表人

B.总法律顾问

C.项目负责人

D.主要负责人

【答案】：D

133、根据《中华人民共和国合同法》，关于代位权行使的说法，正确

的是（）。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

D.债权人自己承担行使代位权的必要费用

【答案】：C

134、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）o

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

135、建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地

B.合同签证地

C.施工行为地

D.承包方住所地

【答案】：C

136、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时

间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有

()。

A.署名权

B.发表权

C.优先使用权

D.许可使用权

【答案】：C

137、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是

()o

A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作

的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的

25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通

知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

【答案】：C

138、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。

（2015）

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期回，不必接受定作人必要的监督检脸

【答案】：C

139、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现

不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则

该部分损失应由（）。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】：A

140、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是（）。

A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同

B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任

C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任

D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责

【答案】：I）

141、根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管

道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。

A.一

B.两

C.半

D.三

【答案】：B

142、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行

为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后

的（）日内。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】：D

143、下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有（）。

A.建设单位应当自领取施工许可证之日起40天内开工

B.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发

证机关报告

C.中止施工满1年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证

D.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，应当申请延期

【答案】：A

144、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚

信行为公告的说法，正确的是（）o2017真题

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、

商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当绐予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容

不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后

停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违

法行为记录的公告

【答案】：B

145、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】：B

146、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术人员

C.资金

D.高层管理人员

【答案】：A

147、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义

务。

A.原法人

B.合同约定的当事人

C.原法人的上级主管机关

D.合并后的法人或者其他组织

【答案】：D

148、某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至

（）到期。

A.2009年3月10日

B.2010年3月10日

C.2011年3月10日

D.2012年3月10日

【答案】：B

149、某工程项目的招标投标活动中发现投标人甲以低于成本的报价竞

标。这里的成本是指（）

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

D.项目所在地的平均成本

【答案】：C

150、关于刑事责任的说法，错误的是（）。

A.拘役是刑罚主刑的一种

B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D.死刑缓期二年执行是死刑的一种

【答案】：B

151、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B

152、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应

当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界

定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

153、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）o

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：B

154、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙

公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的

供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损

失应当（）。

A.甲公司承担

B.乙公司承担

C.施工企业承担

D.甲公司和乙公司连带承担

【答案】：A

155、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急

培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特

征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保

障、应急培训及预案演练

I）.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急

培训及预案演练

【答案】：C

156、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

（）。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判

决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审,

或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

157、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设

工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】：C

158、在某案件的仲裁采用合议仲裁庭，有甲、乙、丙三人组成，甲为

首席仲裁员，开庭后，3名仲裁员各持己见，不能达成一致，此案的

裁决应当（）o

A.暂不作出

B.仲裁中止，重新组成仲裁庭后继续进行

C.由仲裁委员会主任决定

D.按照首席仲裁员中的意见作出

【答案】：D

159、和解与调解相比较，其主要区别为（）。

A.是否能够经济、及时地解决纠纷

B.纠纷的解决有无第三方介人

C.是否利于维护双方的合作关系

D.达成的协议是否具有强制执行的效力

【答案】：B

160、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负

责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则

该事故（）o

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任

D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】：D

161、下列管辖权转承的说法，正确的是（）。

A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理

B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审

理

C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生

D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民

法院审理的，可以报请上级人民法院审理

【答案】：D

162、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责,

下列对于评标委员的说法，正确的是（）。

A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不

得少于成员总数的三分之一

D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密

【答案】：D

163、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处

罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自

责令改正之日的次日起，按照（）处罚。

A.原处罚数额按日连续

B.原处罚数额双倍

C.原处罚数额按月连续

D.不超过100万

【答案】：A

164、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得

少于（）日

A.7日

B.30日

C.15个工作日

D.10日

【答案】：D

165、根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以

下说法正确的是（）o

A.当事人超过诉讼时效起诉的，法院应当受理

B.当事人可以通过协议改变诉讼时效

C.在诉讼时效期间居满最后6个月，因不可抗力不能行使请求权的，

诉讼时效中断

D.人民法院在审理案件时，可以主动向当事人释明诉讼时效

【答案】：A

166、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年

年收入的（）。

A.40%

B.50%

C.80%

D.100%

【答案】：C

167、张某的日工资为100元，2011年元旦国家规定放假3天，其中1

月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3

天加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某

支付加班费合计（）元。

A.300

B.500

C.700

D.900

【答案】：C

168、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的

是（）。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：B

169、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况

严重的，应当要求施工单位（）。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】：C

170、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

17k人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得

少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D

172、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，

货款6万元，乙向吊支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付

违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2

万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】：B

173、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年时,

按月领取基本养老金。

A.10