2025装修电工分包合同范本

2025装修电工分包合同范本合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：法定代表人：地址：联系电话：分包方（乙方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就本工程的电工分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：本工程为项目的电工分包工程，具体包括但不限于以下内容：-强电系统安装（包括但不限于电缆敷设、配电箱安装等）-弱电系统安装（包括但不限于网络布线、电话布线等）-照明系统安装-接地系统安装-变配电设备安装调试承包范围：以甲方提供的施工图纸、设计变更、技术要求及施工现场实际情况为准。第二条分包范围分包内容：-本工程中的全部电工施工工作，具体包括但不限于以下内容：*电缆的采购、敷设及接头制作*配电箱、开关箱的安装及接线*照明灯具的安装及调试*系统接地的施工及检测*配合其他专业施工单位完成相关工作材料供应：-本工程所需的材料由乙方负责采购，材料必须符合国家相关标准及设计要求，并提供相应的质量证明文件。-甲方对材料有特殊要求的，乙方须按甲方要求执行。第三条合同工期开工日期：竣工日期：总工期：日历天工期顺延：-因甲方原因导致的停工、窝工、材料供应不及时等情况，工期相应顺延。-因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期顺延。工期延误：-乙方因自身原因导致工期延误的，每日应向甲方支付合同总价款‰的违约金。-延误超过日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的全部损失。第四条合同价款及支付方式合同总价：人民币元整（大写：元整）。价款组成：-人工费：元-材料费：元-管理费：元-利润：元支付方式：-本合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。-工程进度达到时，甲方支付合同总价的%。-工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%。-剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。结算方式：-工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在日内审核完毕并支付尾款。第五条双方责任甲方责任：负责提供施工图纸、设计变更及技术要求。负责施工现场的协调工作，确保施工顺利进行。按时支付工程款，不得无故拖延。负责组织工程竣工验收。乙方责任：严格按照施工图纸、设计变更及技术要求进行施工，确保施工质量。负责施工现场的安全管理，遵守甲方及施工现场的各项规章制度。按时完成施工任务，不得无故拖延工期。负责施工过程中的垃圾清理及材料归整。提供完整的施工记录、竣工资料及质量保证文件。第六条质量标准及验收质量标准：本工程执行《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2025）及国家相关标准。隐蔽工程验收：-隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收。-甲方在接到验收通知后小时内组织验收，验收合格后方可进行隐蔽。竣工验收：-工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整的验收资料。-甲方在收到验收申请后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收证书。质量保修：-本工程的质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。-在质保期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在接到维修通知后小时内赶到现场进行维修。第七条安全施工安全管理：-乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。-乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并提供相关证明文件。安全事故处理：-施工过程中发生的安全事故，乙方应立即通知甲方，并负责处理善后事宜。-由于乙方原因造成的安全事故，乙方承担全部责任及费用。第八条违约责任甲方违约：-甲方未按合同约定支付工程款的，每日应向乙方支付逾期金额‰的违约金。-因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方遭受的损失。乙方违约：-乙方未按合同约定完成施工任务的，每日应向甲方支付合同总价款‰的违约金。-因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应无偿返工并赔偿由此造成的损失。-乙方未按合同约定履行保修义务的，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款合同变更：-本合同的任何变更须经双方协商一致，并签订书面补充协议。-补充协议与本合同具有同等法律效力。合同解除：-双方协商一致可解除本合同。-因一方严重违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。合同生效：-本合同自双方签字盖章之日起生效。合同份数：-本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。