2025混凝土劳务承包合同

2025混凝土劳务承包合同合同编号：签订地点：签订日期：发包方（以下简称甲方）：住所：法定代表人：联系方式：承包方（以下简称乙方）：住所：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将混凝土工程劳务承包给乙方的有关事宜，经友好协商一致，达成如下合同条款：第一条合同概况工程名称：工程地点：承包范围：包括但不限于混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等全部劳务工作，具体详见甲方提供的施工图纸、技术交底文件及施工方案。承包方式：本工程采用包工不包料的形式承包，乙方负责提供完成承包范围内工程所需的全部劳动力、工具、设备及辅材（具体详见本合同第六条）。开工日期：计划竣工日期：由于工程实际情况可能发生变化，工期顺延或调整的，双方需另行协商并签订补充协议。第二条工作内容与要求工作内容：乙方负责按照设计图纸、施工规范及甲方的要求，完成混凝土工程全部施工劳务工作，包括但不限于以下内容：（1）混凝土搅拌；（2）混凝土运输；（3）混凝土浇筑、振捣；（4）养护及成品保护；（5）施工现场清理；（6）其他与混凝土施工相关的辅助工作。工作要求：（1）乙方必须严格按照图纸、规范及相关施工标准进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）乙方应确保施工进度符合甲方总体施工计划要求，按时完成各节点任务。（3）乙方在施工过程中应严格遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的统一指挥和调度。技术交底：甲方应在进场前向乙方进行技术交底，乙方应认真阅读并签字确认。乙方若对施工图纸或技术要求有疑问，应及时向甲方提出。第三条合同工期开工日期：本工程计划开工日期为。若因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期推迟，乙方应在甲方书面确认后方可调整工期。竣工日期：本工程计划竣工日期为。乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，甲方有权扣除相应违约金。工期顺延：（1）因设计变更、图纸修改或甲方提供的材料、设备延迟导致的停工，乙方有权要求顺延工期。（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。（3）上述情况发生后，乙方应在事件发生后24小时内书面通知甲方，并提交相应的证明材料，经甲方确认后方可调整工期。提前完工奖励：若乙方在确保工程质量的前提下提前完成施工任务，甲方将视具体情况给予适当奖励，具体奖励标准由双方另行协商。第四条质量标准质量目标：本工程的质量目标为：。质量要求：（1）乙方必须严格按照国家现行的施工规范、验收标准及设计图纸进行施工。（2）乙方应确保混凝土工程的强度、密实度、表面平整度等指标符合设计要求。质量验收：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程施工完毕后通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一工序施工。（2）分部分项工程验收：乙方应配合甲方进行分部分项工程的验收，确保各分部工程符合质量要求。（3）竣工验收：工程完工后，乙方应配合甲方进行竣工验收，确保工程达到合同约定的质量标准。质量保证金：为确保工程质量，甲方将预留合同价款的%作为质量保证金。保证金在工程竣工验收合格后个月内无质量问题无息退还。第五条合同价款与支付方式合同总价：本工程劳务承包合同总价为人民币元整（大写：元整）。合同总价包括乙方完成全部承包范围内工作所需的所有人工费、工具费、设备费、管理费及其他费用。合同单价：本工程采用综合单价包干形式，单价为元/（如：元/m³）。单价已包含乙方完成单位工程量所需的所有费用，结算时不再调整。工程量计算：本工程的工程量以甲方确认的工程量签证单为准，乙方应按甲方要求及时提交工程计量申请，并配合甲方进行工程量的核实。进度款支付：甲方按月支付乙方进度款，支付比例为当月确认工程量的%。进度款支付时间为每月日，乙方应于每月日提交工程进度报表。竣工结算：工程竣工验收合格后日内，乙方应提交完整的结算资料，甲方应在日内审核完毕并支付剩余工程款。保证金支付：质量保证金支付时间为竣工验收合格后个月无质量问题无息退还。税费承担：本合同约定的价款为含税价，乙方应按国家规定依法纳税，并向甲方提供相应的税务发票。第六条材料与设备材料供应：（1）甲方负责提供施工所需的主材（如水泥、砂石、钢筋等），并按照施工计划及时进场。（2）乙方负责提供施工所需的辅助材料（如模板、支撑、小型工具等）。（3）乙方自行采购的材料必须符合国家相关标准，并经甲方验收合格后方可使用。设备提供：（1）甲方提供大型机械设备（如混凝土运输车、泵送设备等），乙方负责操作和维护。（2）乙方自行提供中小型施工设备（如振动棒、铝合金模板等），并确保设备的完好性和安全性。材料保管：乙方负责施工现场材料的保管工作，因乙方管理不善造成的材料损失由乙方承担。第七条劳动力管理人员配备：乙方应根据工程需要配备足够的劳动力，确保施工进度和质量。乙方应提供施工人员的花名册及身份证复印件，报甲方备案。技术培训：乙方应对其施工人员进行必要的技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的操作技能。劳动保护：乙方应为施工人员提供必要的劳动保护用品，并确保施工现场的安全防护措施到位。若因乙方原因发生安全事故，责任由乙方承担。第八条违约责任甲方违约责任：（1）甲方未按时支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的%作为违约金。（2）因甲方原因导致工程停工或窝工的，甲方应承担乙方造成的实际损失。乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定的工期完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金。（2）因乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应负责返工直至合格，并承担返工费用。（3）乙方在施工过程中擅自调整施工方案或使用不合格材料的，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。第九条变更与解除合同变更：双方协商一致可对本合同条款进行变更，变更内容应以书面形式确认，作为本合同的组成部分。合同解除：（1）因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。（2）乙方严重违约，经甲方书面通知后未在合理期限内整改的，甲方有权解除合同。（3）合同解除后，双方应进行工程价款清算，甲方有权扣留乙方因违约造成的损失赔偿金。第十条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲方执份，