2005监理合同范例

2005监理合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：

乙方（以下简称“监理方”）：

鉴于委托方拟对（项目名称）进行建设，为确保项目质量、进度和投资效益，经双方友好协商，就委托方委托监理方对上述项目进行监理服务事宜，达成如下协议：

一、监理范围

1.1监理方受委托方委托，对（项目名称）的建设工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：

（1）施工图设计阶段：对施工图设计文件进行审查，提出修改意见，确保设计文件符合国家规范、标准及委托方要求。

（2）施工阶段：对施工单位进行监督管理，确保施工质量、进度、安全、环保等方面符合国家规范、标准及委托方要求。

（3）竣工验收阶段：对竣工验收工作进行监督，确保竣工验收合格。

二、监理服务内容

2.1监理方根据委托方要求，编制监理大纲、监理规划和监理细则，明确监理工作内容、程序、方法和要求。

2.2监理方对施工图设计文件进行审查，提出修改意见，确保设计文件符合国家规范、标准及委托方要求。

2.3监理方对施工单位进行监督管理，包括但不限于以下内容：

（1）对施工单位资质、人员、设备等进行审查，确保其符合国家规定。

（2）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查。

（3）对施工单位提出整改要求，督促其整改到位。

2.4监理方对竣工验收工作进行监督，确保竣工验收合格。

三、监理费用

3.1监理费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2监理费用支付方式：

（1）监理合同签订后，委托方支付监理费用总额的30%作为预付款；

（2）监理工作开始后，每月支付监理费用总额的30%；

（3）监理工作完成后，委托方支付监理费用总额的20%；

（4）竣工验收合格后，委托方支付监理费用总额的20%。

四、违约责任

4.1双方应严格履行本合同约定的各项义务。如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

4.2监理方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，委托方有权要求监理方承担相应的赔偿责任。

4.3委托方未按合同约定支付监理费用，监理方有权暂停监理工作，直至委托方支付全部监理费用。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.3附件：

（1）监理大纲

（2）监理规划

（3）监理细则

（4）监理费用支付计划

（5）其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

乙方（以下简称“监理方”）：

丙方（以下简称“第三方”）：

鉴于委托方拟对（项目名称）进行建设，为确保项目质量、进度和投资效益，甲方决定委托监理方对上述项目进行监理服务，同时引入第三方作为项目顾问，以提供专业咨询和协调服务。经三方友好协商，就委托方委托监理方进行监理服务及引入第三方事宜，达成如下协议：

一、监理范围及服务内容

1.1监理方受委托方委托，对（项目名称）的建设工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：

（1）施工图设计阶段：对施工图设计文件进行审查，提出修改意见，确保设计文件符合国家规范、标准及委托方要求。

（2）施工阶段：对施工单位进行监督管理，确保施工质量、进度、安全、环保等方面符合国家规范、标准及委托方要求。

（3）竣工验收阶段：对竣工验收工作进行监督，确保竣工验收合格。

二、第三方职责及权利

2.1第三方作为项目顾问，负责以下职责：

（1）对项目进行全面评估，提出优化建议。

（2）协调各方关系，确保项目顺利进行。

（3）提供专业咨询，协助解决项目实施过程中遇到的问题。

2.2第三方的权利包括：

（1）要求监理方、施工单位等提供相关资料和信息。

（2）参与项目会议，发表专业意见。

（3）根据项目进展情况，提出调整建议。

三、甲方的权益保障

3.1甲方的权益保障措施：

（1）甲方对监理方和第三方的服务质量、进度、成本等方面享有监督检查权。

（2）甲方有权要求监理方和第三方提供定期报告，对项目实施情况进行评估。

（3）甲方对监理方和第三方的违约行为有权提出诉讼或仲裁请求。

四、监理费用及第三方费用

4.1监理费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2第三方费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.3双方费用支付方式：

（1）监理合同签订后，委托方支付监理费用总额的30%作为预付款；

（2）第三方合同签订后，委托方支付第三方费用总额的30%作为预付款；

（3）监理和第三方工作开始后，每月支付监理和第三方费用总额的30%；

（4）监理和第三方工作完成后，委托方支付监理和第三方费用总额的20%；

（5）竣工验收合格后，委托方支付监理和第三方费用总额的20%。

五、违约责任及限制条款

5.1监理方违约责任：

（1）未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，甲方有权要求监理方承担相应的赔偿责任。

（2）监理方因自身原因导致项目停工或延误工期，甲方有权要求监理方承担违约金。

5.2第三方违约责任：

（1）未按合同约定履行职责，导致项目评估不准确或建议不合理，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。

（2）第三方因自身原因导致项目协调不力或提供咨询意见错误，甲方有权要求第三方承担违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式三份，委托方、监理方、第三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

八、总结

8.1第三方介入的意义和目的：

（1）提供专业咨询和协调服务，确保项目顺利进行。

（2）发挥专业优势，提高项目质量和投资效益。

（3）协助甲方控制项目风险，降低成本。

8.2甲方为主导的目的和意义：

（1）确保项目按照预定目标实施，实现投资回报。

（2）维护甲方权益，确保项目质量、进度和投资效益。

（3）为甲方提供决策支持，提高项目管理水平。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工单位”）：

甲方（以下简称“业主”）：

丙方（以下简称“第三方”）：

鉴于乙方拟承建（项目名称）的建设工程，为确保工程质量和施工安全，甲方决定委托乙方进行施工，并引入第三方作为项目监理，以提供专业监理服务。经三方友好协商，就乙方承建上述工程及引入第三方监理事宜，达成如下协议：

一、施工范围及内容

1.1乙方负责（项目名称）的建设工程施工，包括但不限于以下内容：

（1）按照施工图纸和设计要求进行施工。

（2）确保施工质量、进度、安全、环保等方面符合国家规范、标准及甲方要求。

（3）完成工程竣工验收。

二、第三方监理职责及权利

2.1第三方作为项目监理，负责以下职责：

（1）对施工过程进行全程监理，确保施工质量、进度、安全、环保等方面符合国家规范、标准及甲方要求。

（2）对施工单位的施工方案、施工组织设计等进行审查，提出修改意见。

（3）对施工单位的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查。

2.2第三方的权利包括：

（1）要求施工单位提供相关资料和信息。

（2）参与项目会议，发表专业意见。

（3）对施工单位提出整改要求，督促其整改到位。

三、乙方权益保障

3.1乙方权益保障措施：

（1）乙方在施工过程中享有自主施工的权利，但需遵守国家规范、标准及甲方要求。

（2）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程进度款。

（3）乙方在施工过程中如因不可抗力等原因导致工程延误，有权要求甲方延长工期。

四、甲方违约及限制条款

4.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、设备等，导致工程延误，乙方有权要求甲方承担违约责任。

4.2甲方权利限制：

（1）甲方不得擅自变更施工图纸、设计要求等，如需变更，需经乙方同意。

（2）甲方不得要求乙方进行超出合同约定的额外工作。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同一式三份，乙方、甲方、第三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

七、总结

7.1乙方为主导的目的和