施工总包单位管理费协议5篇_第1页
施工总包单位管理费协议5篇_第2页
施工总包单位管理费协议5篇_第3页
施工总包单位管理费协议5篇_第4页
施工总包单位管理费协议5篇_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工总包单位管理费协议5篇篇1甲方(施工总包单位):_________乙方(建设单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就施工总包单位管理费事宜达成如下协议:一、协议背景甲方为施工总包单位,具备丰富的施工经验和专业的管理能力。乙方为建设单位,拥有相应的工程建设项目。为确保工程的顺利进行,甲方需向乙方提供施工总包管理服务。二、协议内容1.甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定支付管理费。(2)甲方应按时向乙方提交施工进度计划、施工质量控制计划、施工安全管理计划等相关资料。(3)甲方应确保施工过程中的质量和安全,对施工现场进行统一管理,确保施工进度。(4)甲方应协助乙方处理施工过程中的问题和纠纷,确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工总包管理服务。(2)乙方应按时向甲方支付管理费,确保施工顺利进行。(3)乙方应协助甲方进行施工现场管理,确保施工进度和质量。(4)乙方应尊重甲方的专业管理,不得擅自更改施工计划或要求。三、管理费及支付方式1.管理费总额:_________元(大写:_________元整)。2.支付方式:_________(如银行转账、支票等)。3.支付时间:_________(如合同签订后支付、施工完成后支付等)。四、违约责任1.甲方如未按照合同约定提供施工总包管理服务,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方如未按照合同约定支付管理费,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。五、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决。2.协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜,可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.甲方和乙方在本协议中的权利与义务不因协议终止而终止,双方应继续履行协议终止前已存在的权利与义务,直至完全履行完毕。甲方(签字盖章):_________日期:_________年_________月_________日乙方(签字盖章):_________日期:_________年_________月_________日篇2甲方(施工总包单位):_________乙方(建设单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方委托甲方进行施工总包管理事宜达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程发包范围:_________二、委托管理内容1.甲方负责施工总包管理,包括项目管理、进度控制、质量管理、成本控制、安全管理等方面的工作。2.甲方协助乙方进行项目策划、设计、招标等前期工作,并提供相关的咨询和建议。3.甲方负责协调与设计单位、施工单位、监理单位等相关单位的关系,确保工程的顺利进行。4.甲方负责工程的竣工验收工作,确保工程质量符合相关标准。三、管理期限本协议的委托管理期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。四、管理费用及支付方式1.管理费用:甲方按工程总造价的_____比例收取管理费用。具体金额根据工程规模和发包范围进行调整。2.支付方式:乙方在签订本协议后支付甲方管理费用_____元,余款在工程竣工验收合格后支付。五、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方支付管理费用。(2)甲方有权要求乙方提供必要的支持和资料。(3)甲方应按时向乙方提交管理报告和进度计划。(4)甲方应确保工程质量符合相关标准。(5)甲方应遵守相关法律法规和职业道德规范。2.乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方提供优质的服务和专业的建议。(2)乙方应按时向甲方支付管理费用。(3)乙方应提供甲方必要的管理支持和资料。(4)乙方应确保工程资料的真实性和完整性。(5)乙方应遵守相关法律法规和合同约定。六、违约责任1.甲方如未能按时完成管理任务或质量不符合要求,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方如未能按时支付管理费用或提供必要支持和资料,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决方式本协议的争议解决方式如下:双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后,任何一方不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议,应取得对方的书面同意。2.本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________篇3甲方(施工总包单位):乙方(建设单位):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方为乙方提供施工总包管理服务达成如下协议:一、协议范围1.1甲方负责乙方施工总包管理工作,包括工程规划、设计、施工、监理等各个环节的协调和管理。1.2甲方应提供全面的施工总包服务,确保施工过程的顺利进行和高质量完成。二、协议期限2.1本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。2.2双方可根据实际情况,协商延长或缩短协议期限。三、管理内容3.1甲方应协助乙方进行工程规划,提出合理的规划建议。3.2甲方应负责施工过程中的全面协调和管理,确保施工进度和质量。3.3甲方应协助乙方进行工程验收,确保验收工作的顺利进行。四、管理服务费及支付方式4.1甲方收取一定的施工总包管理费,具体费用根据工程规模和复杂程度确定。4.2乙方应在协议签订后,按照约定的时间节点向甲方支付管理服务费。4.3具体支付方式和时间节点如下:-预付款:协议签订后7个工作日内支付。-中期款:施工过半时支付。-尾款:竣工验收合格后支付。五、双方权利义务5.1甲方的权利义务:-负责施工总包管理工作,确保施工进度和质量。-享有收取管理服务费的权利。-承担因自身过错导致的违约责任。5.2乙方的权利义务:-享受甲方提供的施工总包服务。-按时支付管理服务费。-承担因自身过错导致的违约责任。六、违约责任及赔偿金额的计算方法6.1甲方违约责任的承担:如甲方未能按照协议约定履行施工总包管理的义务,应承担相应的违约责任,赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体计算方法如下:违约赔偿金=乙方实际损失-甲方已支付的管理服务费。6.2乙方违约责任的承担:如乙方未能按照协议约定支付管理服务费,应承担相应的违约责任,赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体计算方法如下:违约赔偿金=甲方实际损失-乙方已支付的管理服务费。七、争议解决及管辖法院或仲裁机构的选择7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。管辖法院或仲裁机构的选择应遵循以下原则:优先协商选择;协商不成的,由甲方选择管辖法院或仲裁机构;甲方选择管辖法院或仲裁机构时,应确保管辖法院或仲裁机构对双方争议具有管辖权。篇4甲方(施工总包单位):_________乙方(分包单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方在甲方承揽工程的管理费事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程发包方:_________5.工程施工承包方:_________二、管理费条款1.管理费金额:乙方同意支付甲方管理费人民币_________元整。该费用包括甲方对乙方的施工活动进行全过程管理所需的各项费用。2.管理费支付方式:乙方应在每月的第一个工作日向甲方支付管理费。具体支付方式为:_________。3.管理费调整:若因工程规模、施工难度等因素发生变化,双方同意可协商调整管理费。具体调整方案需双方书面确认。三、管理内容1.甲方负责乙方施工过程中的全面管理,包括施工计划、质量控制、进度控制、安全控制等方面。2.甲方有权对乙方的施工活动进行监督、检查,并提出改进意见。乙方应积极配合甲方的管理工作,确保施工质量和进度。3.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题和协调问题,确保施工活动的顺利进行。四、违约责任1.若乙方未按时支付管理费,甲方有权要求乙方支付滞纳金,滞纳金按日计算,具体计算方式如下:_________。2.若乙方在施工过程中存在违规行为或施工质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任和赔偿责任。3.若甲方未履行管理职责或管理不当,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。五、争议解决1.若双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间,双方应继续履行本协议中未发生争议的其他条款。如因争议导致无法继续履行其他条款的,双方应协商解决方案。六、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后,双方应认真履行各自的义务,确保施工活动的顺利进行。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。若双方在执行本协议过程中有任何变更或补充,应协商一致并签订书面协议。3.本协议中未尽事宜,由双方协商确定。协商不成的,按照国家相关法律法规的规定执行。篇5甲方(施工总包单位):[公司名称]乙方(建设单位):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方为乙方提供施工总包管理服务事宜,达成如下协议:一、协议范围1.1甲方负责乙方的施工总包管理,包括施工准备、施工实施、竣工验收等阶段的全面管理工作。1.2乙方应支付甲方相应的管理费。二、协议期限2.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收并交付使用之日止。三、管理费的计算与支付3.1管理费的计算依据:根据乙方的工程规模、技术难度、工期要求等因素,结合甲方提供的服务内容,确定管理费的具体数额。3.2管理费的支付方式:乙方应按月向甲方支付管理费,具体支付时间为每月的第一个工作日。甲方需提供相应的发票和收据。3.3管理费的调整:如因工程实际情况发生变化,导致管理费的数额与实际需求不符,双方可协商调整管理费数额。四、施工总包管理的具体内容4.1施工准备阶段的管理:甲方负责编制施工总包管理方案,明确管理目标、管理内容和管理方法。同时,甲方还需协助乙方办理施工许可证等相关手续。4.2施工实施阶段的管理:甲方负责施工过程中的全面管理,包括施工进度、质量、安全等方面的控制。甲方应定期组织召开施工例会,及时解决施工过程中的问题。4.3竣工验收阶段的管理:甲方负责工程的竣工验收工作,确保工程质量符合设计要求和相关标准。甲方应协助乙方整理验收资料,确保验收工作的顺利进行。五、违约责任及赔偿5.1甲方违约:如甲方未能按照协议约定提供施工总包管理服务,导致乙方工期延误或工程质量受损,甲方应承担相应的违约责任。甲方需赔偿因此给乙方造成的全部损失。5.2乙方违约:如乙方未能按照协议约定支付管理费或违反其他协议约定,乙方应承担相应的违约责任。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论