养殖场建设施工合同

第第页合同编号:________养殖场建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（养殖场业主）与乙方（施工单位），双方就甲方养殖场建设项目达成以下协议：1.甲方为养殖场业主，负责养殖场建设所需的土地、资金及相关手续。2.乙方为施工单位，负责养殖场建设的施工、监理及后期维护等工作。3.本合同旨在明确双方在养殖场建设过程中的权利、义务及责任，确保养殖场建设项目的顺利进行。4.本合同目的为：（1）确保养殖场建设符合国家相关法律法规和行业标准；（2）保障甲方投资的安全、有效；（3）确保乙方施工质量、进度及安全；（4）明确双方在养殖场建设过程中的权利、义务及责任，维护双方的合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：乙方根据甲方的养殖场建设图纸和工程量清单，经双方协商确定，本合同总价为人民币壹佰捌拾万元整（￥180,000,000.00）。2.支付方式：（1）签约支付：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的10%作为预付款，即人民币壹拾捌万元整（￥18,000,000.00）。（2）进度支付：工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照实际完成工程量及约定的单价支付相应款项。具体支付节点及比例如下：-工程开工后，完成总工程量的20%，支付20%；-工程主体结构封顶，支付30%；-工程竣工验收合格，支付40%；-工程保修期满，支付剩余的10%。（3）结算支付：工程竣工验收合格并保修期满后，甲方应在收到乙方提交的结算报告及相关文件后30日内完成结算支付。3.逾期支付：若甲方逾期支付，应向乙方支付逾期付款金额的1%作为违约金，并承担相应利息。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。（2）甲方有义务按照合同约定的时间、金额支付工程款项。（3）甲方有义务为乙方施工所需的土地、水电等基础设施。（4）甲方有义务对乙方施工过程中提出的问题及时予以解决。（5）甲方有义务按照国家规定和行业标准进行养殖场建设。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的土地、水电等基础设施。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、金额支付工程款项。（3）乙方有义务按照甲方的图纸、工程量清单和施工规范进行施工。（4）乙方有义务在施工过程中保证工程质量和安全，接受甲方及有关部门的监督检查。（5）乙方有义务在工程完成后，按照甲方要求进行保修，确保工程在保修期内无质量问题。（6）乙方有义务在施工过程中遵守国家法律法规，保护环境，不得造成环境污染。3.双方违约责任：（1）若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。（2）若乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金。（3）若任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺，所有施工材料、设备均符合国家相关标准和甲方要求。（2）乙方应确保施工过程符合国家及行业施工规范，确保工程质量。（3）乙方应按照甲方要求进行质量检测，确保工程质量达到合同约定的标准。（4）工程验收合格后，乙方应至少一年的免费保修服务，期间因施工质量问题导致的维修由乙方负责。2.服务承诺：（1）乙方应在施工过程中必要的技术指导和咨询服务，确保甲方对施工过程有充分的了解。（2）乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况，确保甲方对工程进展有实时掌握。（3）乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题进行整改。（4）乙方应确保施工过程中的人员和设备安全，避免对甲方和其他第三方造成损害。3.质量争议解决：（1）若甲方对工程质量有异议，应在验收合格后30日内提出。（2）双方应共同协商解决质量争议，若协商不成，可向相关主管部门申请仲裁或诉讼。（3）在质量争议解决期间，不影响本合同其他条款的执行。五、履行与变更1.履行：（1）乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，甲方应按时支付工程款项。（2）乙方应按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工方案和设计图纸。（3）甲方应按合同约定施工场地和所需材料，不得无故拖延或变更。（4）双方应按照合同约定进行工程验收，验收合格后乙方相关资料和保修服务。2.变更：（1）如因不可抗力等原因导致合同无法按期履行，双方应协商变更合同内容或解除合同。（2）任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可生效。（3）变更合同内容涉及工程价款、工期、质量标准等核心条款的，应重新签订补充协议。（4）合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和第三方的合法权益。六、保密条款1.保密内容：（1）双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。（2）本合同及其附件、相关文件、图纸、技术资料等。2.保密义务：（1）双方对本合同保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。（2）双方应采取必要措施，确保保密内容的安全，防止保密内容被泄露、篡改或丢失。3.保密期限：（1）本合同保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。（2）在保密期限届满后，双方仍应遵守本保密条款的约定，对保密内容继续保密。4.违约责任：（1）若任何一方违反保密义务，泄露或使用保密内容，应承担相应的法律责任。（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和合理的调查费用。（3）若因违约行为导致保密内容被泄露，违约方还应承担相应的法律责任。七、争议解决1.争议解决方式：（1）双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（2）若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：（1）提出争议方应书面通知对方，并说明争议事项和理由。（2）收到争议通知后，双方应在15日内进行协商，协商不成则可向人民法院提起诉讼。3.诉讼管辖：（1）本合同产生的争议，如双方未达成仲裁协议，应提交合同签订地人民法院管辖。（2）诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决或仲裁机构裁决要求中止履行。4.争议解决费用：（1）双方因争议而产生的诉讼费用、仲裁费用及其他相关费用，由败诉方承担。（2）若双方均非败诉方，则各自承担相应的费用。（3）在争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院或仲裁机构另有判决。八、其它条款1.合同解除：（1）如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，并免除责任。2.合同终止：（1）合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。（2）合同终止后，双方应按照约定清理债权债务。3.合同生效：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同生效后，对双方具有法律约束力。4.合同附件：（1）本合同附件与本合同具有同等法律效力。（2）合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。5.合同修改与补充：（1）合同在履行过程中如需修改或补充，双方应以书面形式达成一致。（2）修改或补充的条款与本合同具有同等法律效力。九、合同签署1.签署时间：本合同自双方签