建筑工程施工合同常用范本

第第页合同编号:________建筑工程施工合同常用范本二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同编号为【合同编号】，签订日期为【签订日期】，合同双方为：甲方（建设单位）：【甲方全称】，以下简称“甲方”。乙方（施工单位）：【乙方全称】，以下简称“乙方”。合同目的：甲方委托乙方按照约定的工程内容和要求，在约定的时间内完成施工建设任务，并保证工程质量、安全、环保等方面的要求。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方的合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同工程总价为人民币【合同总价】元，其中包含但不限于材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等一切与工程相关的费用。2.支付方式：（1）签约支付：合同签订后五日内，甲方应向乙方支付合同总价【签约支付比例】%的预付款，即人民币【签约支付金额】元。（2）进度款支付：工程按进度完成后，乙方应向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后十日内支付当期进度款，进度款支付比例为【进度支付比例】。（3）竣工结算支付：工程竣工验收合格后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后三十日内完成结算，支付剩余款项。（4）质保金支付：合同总价中预留【质保金比例】%的质保金，质保期满后无质量问题，甲方应在质保期满后十日内无息退还乙方。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。（2）甲方应在合同约定的时间内支付工程款。（3）甲方负责办理施工所需的各项手续，包括但不限于土地使用权、规划许可、施工许可证等。（4）甲方应按约定施工场地和施工条件，确保乙方正常施工。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的场地、材料和条件。（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，并对施工质量承担责任。（3）乙方应确保施工过程中的安全、环保，遵守国家有关法律法规。（4）乙方应按照甲方要求，施工过程中的技术资料和报告。（5）乙方应遵守合同约定的保密条款，未经甲方同意，不得泄露工程信息。3.双方违约责任：（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的【违约金比例】%。（2）乙方未按约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价【违约金比例】%。（3）任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺，所施工的工程应符合国家相关工程质量标准，并达到甲方要求的工程质量水平。（2）乙方应使用合格的材料和设备，并确保施工工艺符合规范要求。（3）工程完工后，乙方应进行自检，并在甲方验收前完成必要的整改工作。（4）甲方验收合格后，乙方应工程保修服务，保修期为自竣工验收合格之日起【保修期限】年。2.服务内容：（1）乙方应在工程实施过程中，及时解决施工中出现的技术和质量问题。（2）乙方应按照甲方要求，必要的施工图纸和技术支持。（3）乙方应配合甲方进行工程进度和质量的监督检查。（4）乙方应遵守合同约定的保密条款，对工程信息和数据保密。3.质量责任：（1）如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担返工、修复或重新施工的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方应承担因施工不当导致的第三方损失或索赔责任。（3）乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。五、履行与变更1.履行：（1）双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。（2）乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商延期。（3）甲方应按合同约定的时间支付工程款，乙方应相应的发票和结算资料。（4）合同履行过程中，双方应保持良好沟通，及时解决出现的问题。2.变更：（1）合同内容如有变更，双方应书面确认，并签订补充协议。（2）工程量、工程内容、工期等重大变更，需经双方协商一致后，方可实施。（3）任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。（4）因变更导致的费用增加或减少，应由双方按变更后的合同条款进行结算。六、保密条款1.保密义务：（1）双方对本合同内容、项目信息、技术秘密、商业秘密等负有保密义务。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和技术信息。（3）保密义务在合同终止后仍然有效，双方应继续遵守保密规定。2.保密内容：（1）本合同的所有条款、附件、图纸、技术资料、报价单等文件。（2）项目的实施计划、进度、质量要求、验收标准等内部信息。（3）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。3.保密措施：（1）双方应采取适当措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、设置密码等。（2）双方应对保密信息的存储、传输和使用进行监控，防止未经授权的泄露。4.违约责任：（1）任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。（2）泄露保密信息给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。（3）保密条款的违约责任不影响其他违约责任的追究。七、争议解决1.争议解决方式：（1）双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至【争议解决机构名称】进行调解。（3）调解不成的，争议双方应将争议提交至【法院名称】进行诉讼。2.争议解决程序：（1）提交争议的一方应在争议发生后【提交争议期限】内，以书面形式向另一方提出争议。（2）收到争议通知的一方应在【答辩期限】内提交答辩状。（3）争议解决机构或法院在收到全部文件后，将按照法定程序进行审理。3.争议解决费用：（1）争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，由败诉方承担。（2）双方协商解决或调解达成协议的，费用由双方按比例分担。（3）法院判决的，费用按照法院判决执行。4.争议解决地点：（1）本合同的争议解决地点为【争议解决地点】。（2）争议解决地点的选择不影响双方在其他地点提起诉讼的权利。八、其它条款1.合同生效：（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。2.合同解除：（1）合同在履行过程中，如任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方均可解除合同，并互不承担责任。3.合同解除后的处理：（1）合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。（2）双方应就合同解除后的遗留问题进行协商，达成一致后签订补充协议。4.合同终止：（1）合同履行完毕，且双方无其他争议，合同终止。（2）合同解除或终止后，双方应办理相关手续，清理债权债务。5.违约金计算：（1）违约金的计算方法按照合同约定执行。（2）违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。6.合同未尽事宜：（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。九、合同签署1.签署时间：本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.签署地点：本