2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案

2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B

卷含答案

单选题（共100题）

1、某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是（）。

A.应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员

B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员

C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管

理人员

D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生

产管理服务

【答案】A

2、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。2014

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小

型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交

项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解

除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地

区承揽工程项目置业准入条件

【答案】C

3、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调

查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负

责调查

【答案】C

4、对于现场的固体废物处理，下列做法正确的是（）。

A.转移固体废物出省贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省人民政府环境

保护行政主管部门提出申请

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文

件，但可以根据运输实际情况选择路线

C.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保》行政主管部门规定的，灯以

缴纳危险废物排污费

D.住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过500吨

【答案】A

5、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

【答案】D

6、按照《民法典》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人

和保证人后，保证人（）。

A.可以在减少保证范I韦I的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围一内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】B

7、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范|制内的各类工

程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）o

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元

B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元

C.施工单项合同估算价为人民币300万元

D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元

E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元

【答案】A

8、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系

B.工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准

C.未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收

D.监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过

监理费用

【答案】C

9、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代表关系

【答案】C

10、甲公司投标承包了一栋高档写字楼的施工总承包业务，经业主方认可将其

中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工

程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确

的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲偿，甲可以以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙

追赔

D.乙可以拒绝甲的追要求

【答案】C

11、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是。。

A.因重大误解订立的合同

B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同

C.乘人之危而订立的合同

D.恶意串通损害第三人利益订立的合同

【答案】D

12、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）。

A.甲公司经营不善破产重整

B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难

C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚

D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减

人员

【答案】C

13、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原

因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以

拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次E大

雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】C

14、根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属

于著作人身权的是（）。

A.发表权

B.署名权

C.使用权

D.修改权

【答案】C

15、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之

日起（）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】B

16、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是：)。

A.两者无任何关系

B.两者同时取得

C.施工许可证以安全生产许可证为前提

D.安全生产许可证以施工许可证为前提

【答案】C

17、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺

由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法

正确的是()。

A.此种情形属于承诺延误

B.此种情形属于承诺超期

C.该承诺必然无效

D.该承诺是否有效由双方协商决定

【答案】A

18、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事双利的诉讼时效期间为()o

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】C

19、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

C.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资

质等级

D.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质

许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

【答案】B

20、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是

0

A.派遣单位与用工单位

氏用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

【答案】A

21、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。2014

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型

工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交

项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解

除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地

区承揽工程项目执业准入条件

【答案】C

22、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持

的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】C

23、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担

方式中不得采用的是C。

A.返回财产

B.恢复原状

C.赔偿损失

D.继续履行

【答案】D

24、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达

到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的

是（）。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】A

25、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是()。

A.守法遵章和正确使用安全防护用具

B.办理意外伤害保险

C.接受安全生产教育和培训

D.报告安全事故隐患

【答案】B

26、有关总分包的责任承担说法不正确的是()

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任

【答案】D

27、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具

备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】D

28、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之

日起0内，进行建设工程竣工验收备案。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

【答案】C

29、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。

2016

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】D

30、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履

行

A.履行合同时履行地的价格

B.订立合同时履行地的价格

C.履行合同时订立地的价格

D.订立合同时订立地的价格

【答案】B

31、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工

结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到定方

拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】B

32、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设

工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从；）

之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

【答案】C

33、某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施工单位不可

能承担的法律责任是C。

A,赔偿损失

B.对主要负责人判处有期徒刑

C.降低资质等级

D.责令停业整顿

【答案】B

34、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该

办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责

任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】A

35、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建

筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于

()o

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】B

36、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式

通知劳动者本人。(2015)

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】D

37、保证合同的签订人为0。

A.债权人与债务人

B.债权人与保证人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】B

38、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业,

最迟应当于0之前申请延续注册。

A.2008年1月1日

B.2008年3月1日

C.2008年5月1FI

D.2008年6月1日

【答案】C

39、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在

建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震

致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】B

40、关于施工许可中“已经确定施工企业”的说法正确的是()。

A.已与施工企业签署合作意向

B.评标结果已公示

C.施工合同已签订

D.施工合同已向建设行政主管部门备案

【答案】C

41、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施

工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，己支付全部房款，银

行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则

()o

A.银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿

B.施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿

C.开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖

D.王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

【答案】D

42、以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是0。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D.行政机关的名称印章和日期

【答案】C

43、某房屋建筑工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于2009年3

月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该

工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。

A.2011年3月31日

B.2011年3月15日

C.2013年3月i5日

D.2013年3月31日

【答案】B

44、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。

A.我国对工程总承包设立专门的资质

B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业

D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范

围内相应等级的建设工程总承包业务

【答案】A

45、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（）。

A.赔偿损失具有补偿性

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】D

46、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复

中仅仅要求将交货时间推迟Id。根据我国《民法典》的规定，材料供应商的答

复是对施工企业要约的（）。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，视为新要约

【答案】B

47、权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优

先受偿权，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.保证担保

D.处分权

【答案】B

48、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（）。

A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议

B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院

C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管

辖

D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2

分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本

题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】B

49、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则

（）O

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】D

50、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行

为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲

单位（）

A.只能自行承担这一损失

B.可以要求施工单位支付4.5万元

C.有权要求施工单位支付1万元

D.应当要求施工单位支付5万元

【答案】C

51、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（）。

A.需要向县级以上环境保护部门备案

B.需要县级以上环境保护部门批准

C.需要向县级以上建设行政主管部门备案

D.需要向县级以上人民政府批准

【答案】B

52、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是

()0

A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

53、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】D

54、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了

内项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是

()o

A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备

B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备

C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备

D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备

【答案】D

55、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、

火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应

当及时补报。（2013）

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】C

56、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同具有违法性

B.因重大误解订立的合同可撤销

C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精呻健康状况相适应的合同，法

定代理人追认后合同有效

D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

【答案】C

57、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有

表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可

能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于0。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

【答案】A

58、仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙耒支

付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有（）权。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.担保

【答案】C

59、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请

补办

【答案】D

60、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

61、某施工企业在安全生产许可证有效期届满时，由于安全生产许可证有效期

内未发生死亡事故，经原发证管理机关同意，该安全生产许可证有效期可以延

期0。

A.6个月

B.1年

C.3年

D.5年

【答案】C

62、关于商标权的说法，正确的是（）。

A.注册商标的有效期为50年

B.注册商标的有效期自申请之日起计算

C.注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前12个月申请续展注

册

D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

【答案】C

63、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位

必须具备（）。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】D

64、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。2016

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】B

65、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月

后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答

复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是（）。

A.闪应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无

效

D.丙对100万元应承祖保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】D

66、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条

款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提

出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

【答案】C

67、关于物权和债权的特征的说法，正确的是（）。

A.物权是财产权

B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使

C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利

D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

【答案】A

68、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建

筑业企业的，其设立由（）审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】C

69、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开

展

【答案】A

70、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但

需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017真题

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经闪省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】B

71、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是（）。

A.合同标的

B.履行期限

C.解决争议的方法

D.履行地点

【答案】D

72、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的

工程有（）°

A.深基坑

B.起重吊装工程

C.地下暗挖工程

D.高大模板工程

【答案】B

73、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同具有违法性

B.因重大误解订立的合同可撤销

C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法

定代理人追认后合同有效

D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

【答案】C

74、建设项目超过()未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸露地面进行绿

化、铺装或遮盖，否则由县级以上建设行政主管部门进行处罚。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】B

75、根据《节约能源法》，关于能源消费方式的说法正确的是()o

A.政府部门应当对能源消费实行包费制

B.用能单位应当对能源消费实行包费制

C.政府部门应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

【答案】D

76、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。(2015)

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】D

77、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建

设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的

罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任

【答案】B

78、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细

调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应

自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】A

79、按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前

或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取

得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】D

80、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资

质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.允许其他单位以本单位名义承揽工程

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【答案】C

81、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理。

A.企业

B.政府

C.社会

D.行业

【答案】B

82、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】C

83、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）o

A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

B.法院审理行政诉讼案件不适用调解

C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

【答案】B

84、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性、强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性

【答案】B

85、按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定，某施工单位在城

市市区范围内施工，晚上19点〜21点期间使用物料提升机运输装修材料，由

此而产生的噪声限值应为（）分贝。

A.55

B.65

C.70

D.75

【答案】B

86、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工乂不申请延期或者超过延期

时限的，关于其后果的说法，正确的是()o(2016)

A.发证机关核救施工许可证

B.发证机关受贿施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】D

87、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是()。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审杳整改结果，对整改确有实效

的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】B

88、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请

延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

【答案】C

89、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行

使法律赋予的.（）。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】B

90、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

B,将专业工程分包给不具备资质的承包人

C.经建设单位认可，承包人将其承包的部分工程分包给个人

D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

【答案】A

91、甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲

又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给两，并与丙办理了过户登记手续。

则下列说法中正确的是（）。

A.甲与乙之间订立的合同无效

B.甲与丙之间订立的合同无效

C.乙可以要求丙将返还该房屋

D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任

【答案】D

92、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】C

93、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施匚机具及配件的安全性能

进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】A

94、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程

结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资

料之日起Od内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】D

95、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承

担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】C

96、某工地发生了事故，造成9人死亡，70人直伤，按照《生产事故报告和

调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】B

97、关于建设用地使用权，下列说法正确的是。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权

C.设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让

【答案】C

98、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】D

99、按照《文物保护法》的规定，以卜.不属于施工单位在进行工程建设中发现

文物应采取的措施时（）。

A.停止施工，配合保尹现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】C

100.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面

的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）祖任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】B

多选题（共50题）

1、建设工程保险的索赔证据一般包括（）。

A.法院的判决书

B.建设工程合同

C.事故照片

D.鉴定报告

E.保单以及保单中规定的证明文件

【答案】BCD

2、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B,甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

c.甲将中标的某项H的劳务作业全部分包给具有相应资质丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公

司

E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD

3、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。

A.中国投资的建设项巨

B.外商投资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外商投资占5（用的中外联合建设项目

E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

【答案】CD

4、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B

型钢材，则施工单位（）。

A.只能按购买A型钢材履行合同

B.应按效力待定处理该合同

C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D.可以要求撤销该合同

E.可以要求确认该合同无效

【答案】CD

5、要约不得撤销的情形包括（）。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人用其他形式明示要约不可撤销

C.受要约人已为履行合同做了主要工作

D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并己为履行合同做了准备工作

E.受要约人对要约的内容做出实质性变更

【答案】ABD

6、关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人己经支付标的物总价款的75%以上的，巴卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

【答案】AB

7、根据《招标投标法实施条例》，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的

有（）。2017真题

A.使用伪造、变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

【答案】A

8、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门

的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包

单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监

理工程师审核签字

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召

开专家论证会

【答案】ACD

9、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交

竣工结算报告及完整的结算资料关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，

正确的有（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人

提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是

施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院

起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承

担民事责任

【答案】C

10、建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业

和劳务分包企业（）组成。

A.项目经理

B.兼职生产管理人员

C.监理工程师

D.专职生产管理人员

E.技术负责人

【答案】AD

11、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物

权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。（2012）

A.合同自办理物权登记时生效

B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力

D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

【答案】D

12、下列情形中，属于违法分包的有（）。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将专业工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.专业作业承包人将劳务作业分包的

【答案】ABC

13、根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。

A.投标人之间协商投标报价

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件载明的项FI管理成员为同人

E.投标人之间约定中标人

【答案】BCD

14、关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利

B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标设计者的人身权由专利权法保护

D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

E.未经核准注册的商标不受商标法保护

【答案】ABD

15、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014

A.认为行政机关侵犯其财产权的

B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【答案】AC

16、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建

设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单

位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民

事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

【答案】C

17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有

()(2013)

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】AD

18、根据《招标投标法实施条例)，属于工程建设项目的有()。

A.构筑物的拆除

B.建筑物的室内展品移动陈列柜

C.建筑物的扩建

D.建筑物减隔震装置的安装

E.工程所需要的管理服务

【答案】AC

19、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的

条件有()。

A.本人己经进行失业登记,并有求职要求的

B.非因本人意愿中断就业的

C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

D.本人应征服兵役的

E.本人已失业，有身份证明的

【答案】ABC

20、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。(2015)

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】AC

21、关于仲裁裁决的说法，正确的有()o2017真题

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨

论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

【答案】CD

22、为使要约不再生效，要约人可以发出撤销通知，该通知能够生效的条件是

()。

A.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知

B.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知

C.要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限

D.要约人发出的要约通知中未明确规定承诺期限

E.受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知

【答案】A

23、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有

()0(2015)

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分

包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【答案】ACD

24、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。（2012）

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B,建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终

止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

【答案】B

25、下面属于短期诉讼时效的是（）。

A.张某诽谤了李某

B.张某打伤了李某

C.张某偷走了李某家里的古董

D.张某租了李某家的房子，到期拒付租金

E.张某卖给李某的电视质量不合格未声明

【答案】BD

26、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）（2013）

A.违反执业道德规范

B.造成损失后果

C.具有违约行为.

D.违反建筑企业内部文件

E.违约行为与财产等损失之间有因果关系

【答案】BC

27、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途经，当发生争议时，（）可能成

为诉讼参与人。

A.建设单位

B.施工单位

C.造价鉴定机构

D.现场监理工程师

E.主审法官

【答案】ABCD

28、根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的有

（）o2017真题

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

【答案】BC

29、某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作

为投标担保”，则该工程担保的方式包括（）。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

【答案】AD

30、仲裁协议是合同的组成部分，有下列（）情况的，仲裁协议无效。

A.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

B.无民事行为能力人订立的仲裁协议

C.限制民事行为能力人订立的仲裁协议

D.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

E.仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确,

但当事人达成补充协议的

【答案】ABCD

31、专利权的保护对象就是专利权的客体，我国《专利法》保护的是发明创造

专利权，

A.内部设计

B.实用新型

C.外观设计

D.产品构造

E.发明

【答案】BC

32、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位从事建设工程的新建、扩

建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（）。

A.注册资本

B.技术装备

C.专业技术人员

D,企业效益

E.职工学历水平

【答案】ABC

33、下列选项中，可以进行抵押的财产有（）。

A.宅基地

B.土地所有权

C.建设用地使用权

D.交通运输工具

E.生产设备

【答案】CD

34、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾

斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有

（）O

A.停止侵害

氏消除危险

C.恢复原状

D.没收财产

E.赔偿损失

【答案】ABC

35、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。2014

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可

证的其他条件

D.在申请领取施工许兀证之前需要落实建设资金

E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工

程规划许可