分布式光伏安装项目工程分包合同审(知识研究版本)

合同编号：xxxxxxxxx分布式光伏安装工程分包合同工程名称：户用光伏电站开发合作项目工程地点：xxxxxx等地区发包单位：分包单位：签订地点：xxxxxx签订时间：76543年11月15日分布式光伏安装工程分包合同发包方(以下简称甲方):统一社会信用代码：法定代表人：联系方式：分包方(以下简称乙方):统一社会信用代码：法定代表人：联系方式：鉴于乙方有意自甲方处分包分布式光伏安装工程，为了进一步明确甲、乙双方工程分包过程中的权利和义务，确保工程顺利完成，根据《民法典》和相关法律法规之规定，经甲、乙双方充分协商，在平等自愿、公平诚信的原则下，现甲、乙双方就工程分包事宜协商一致，达成如下协议。一、工程概况1.分包工程名称：xxxxxx户用分布式光伏安装工程2.分包工程地点:xxxxxx等地区3.分包工程量：300兆瓦4.工程范围:庭院式分布式光伏安装具体包含：测量，基础、桩基、支架、组件安装，电缆敷设、接线、逆变器安装、配电柜安装，防雷接地、运输车辆、输出线，二次搬运等所有设备安装调试，吃住自理。（注：此处结合分包工程具体内容进行罗列）。5.工程材料供应：交直流电缆、并网箱、汇流箱、组件、逆变器由甲方提供，工程所需其它所有设备材料均有乙方提供。二、工期1.自76543年11月15日起至76543年12月15日完成施工。2.乙方需制定施工计划报甲方审核，确保工程按预计结点推进完成。三、合同价款1.本合同工程价款计算方式采用：固定单价方式。2.工程单价：技术形式暂定螺旋桩每瓦￥0.55元（税点见表一），预计工程总价：￥165,000,000.00元（含税），人民币大写：壹亿陆仟伍佰元整。最后结算按照实际完成量计列，如方案发生变化，价格调整由双方协商确定。四、工程款结算1.结算方式：按照工程验收进度结算，乙方每完成5兆瓦工程即上报甲方验收，甲方接到乙方报验后应立即安排工程验收事宜(15个工作日完成验收，如20个工作日未验收则视为自动通过)。2.结算额度：甲方每次向乙方的付款比例为当次验收后应结工程款的97%，剩余3%作为工程质保金，在工程竣工验收之日后1年内付清。3.支付方式：乙方向甲方提交工程进度结算单，经甲方审定后，乙方向甲方开具增值税专用发票。甲方收到发票后，5个工作日内向乙方支付相应进度款项。4.税票开具说明：表一：专用发票税率比例表容量(MW)单价（元/瓦）含税总价（元）开票比例税率票型含税（元）3000.55165,000,000设备材料50%13%专票82,500,000建安40%9%专票66,000,000咨询10%6%专票16,500,000五、工程质量标准1.乙方施工中所使用的全部材料必须符合行业标准要求，施工材料进场需提供产品检测报告和合格证等信息资料。如乙方擅自使用不合格材料，造成工程质量问题的，甲方有权终止合同并扣除材料保证金和质保金，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。2.乙方承包工程的施工质量验收标准以国家质量要求为准，施工过程中的设计变更、技术交流、现行验收也遵循国家规范，施工中的检查，抽检或验收也以国家质量要求为依据和标准。3.施工过程中乙方须管理好施工人员，严格做好对工人的技术交底及安全保障等工作，严格按照约定的标准安全施工。4.若乙方工程质量不符合国家有关的技术标准要求，甲方有权责令乙方返工并承担返工费等由此产生的各项费用。六、安全生产、文明施工有关约定本工程合同履行期限内，工程有关安全生产、文明施工的相关工作全部由乙方负责，费率不低于施工总造价的2%，具体包括：1.乙方须制定安全生产和文明施工的各项规章制度，形成书面安全措施处置流程，施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监督工作，督促施工人员严格遵守。2.乙方人员进场前，乙方必须做好安全教育工作，要求施工人员需严格按照现行有关安全操作规程施工，用电机具和其他需要专人操作的设备设施要专人管理、专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。3.乙方须对所有用工人员签订劳务用工协议和安全生产、文明施工责任书，做好岗前培训，施工中及时做好安全自检与整改。4.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程处理的一切费用。5.乙方在施工过程中，需认真落实文明施工的有关规定，如有违反，乙方自行处理。七、工期约定1.因乙方原因导致工程不能按期开工或中途无故停工的，合同工期不顺延，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担，如出现两次无故停工现象的，甲方有权终止合同，清理乙方出场。2.乙方必须严格遵守工程工期，妥善安排施工进度，在保证质量的前提之下确保按工程进度，如果遇到大雪、大风，气温骤降等不可抗因素影响不能施工，则工期顺延。如因甲方原因导致施工延迟，则工期顺延，损失由甲方承担。3.如乙方工作量或工作质量出现瑕疵需整改，乙方需无条件配合。出现两次不配合整改的情况，甲方有权从工程款中直接扣除罚款10000元，如出现三次不配合整改的情况，甲方有权终止合同直接清场。4.因甲方材料不及时，用户协调不到位，导致停工误工施工不能进行的，每个月超过十五个工作日甲方补偿乙方人员费用每人每天200元。（因天气原因，疫情原因及政府部门检查影响造成停工的除外）八、双方责任和义务1.甲方:1.1签订合同前甲方需认真审核乙方的施工资质及相关资格文件，确保乙方有资格承包本合同工程。1.2甲方应在合同签订后、乙方进场施工前，按设计要求作好施工前期工作，为乙方进场做好准备工作并发出开工通知。1.3开工条件：甲方与乙方签订合同并交桩交点后，乙方需在3个工作日内缴纳工程保证金300万元。1.4甲方指派为甲方代表，对工程质量、进度进行检查验收，办理变更登记，工程进度和竣工结算手续及签证证明等。1.5配合乙方做好相关材料领用，确认工作量及验收认可的签证工作。1.6甲方负责及时安排工程阶段和最终验收相关事宜。1.7甲方按已验收通过且实际收到的工程款向乙方支付工程款，如乙方工程验收不通过甲方未收到工程款时甲方无需向乙方结算工程款。1.8甲方提供施工图纸（附件）桩基按螺旋桩施工。如施工图变更造成材料及施工增减，由双方协商增减工程造价。1.9完成50兆瓦并网后，随着进度款返还工程保证金。2.乙方:2.1乙方委派为现场负责人，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全、进度等相关事宜。2.2乙方自备的设备、机具等要满足施工需要，施工期间设备的保管、使用等均由乙方负责。2.3乙方所有施工人员须穿戴统一服装，劳保、防护用品齐备、有效；乙方负责购买施工人员意外伤亡险，单人保额不低于200万，员工保险未生效前不得进场施工。乙方承担施工中所有风险责任。2.4乙方需严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的规定雇佣施工人员和布置安全施工措施，乙方施工人员在施工期间发生的一切问题均由乙方负责。2.5乙方负责工程项目自施工起至验收合格交付前的保护工作，做好施工资料、竣工资料的搜集整理和保管。2.6乙方施工中需做到工完料清，工程竣工后要做好场地清理。2.7乙方不按甲方通知按期进场施工或施工过程中乙方出现严重事故的甲方有权终止合同,由乙方承担全部责任。2.8未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式转包本合同工程，一旦甲方发现，乙方自愿无条件退场，且所交的相关保证金、押金一律不退，同时乙方需承担由此带来的损失赔付。2.9乙方施工安装造成设备损坏，材料及返工费用由乙方自行承担。2.10乙方有及时发放农民工工资义务，如发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，甲方有权直接发放农民工工资，并从乙方工程款中扣除，由此造成农民工上访等行为，单次罚款为合同总额1%。2.11保证施工人员身体健康，如有遗传病史或现场突发疾病均由乙方负责，乙方不得雇佣18岁以下，60岁以上及不宜从事安装工程施工或高空作业的人员，否则发生一切问题，均由乙方自行承担。2.12施工进度和质量出现问题，甲方责成乙方改进，15日无改进，甲方有权要求乙方退场或者调整工作量，安排第三方单位进场，乙方无条件配合，不得阻拦。九、违约责任1.协议生效后各方都应遵守承诺严格履约，任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应当依法承担违约责任，赔偿给守约方造成的全部损失。因违约行为引起诉讼的，由违约方承担因此产生的保全费、律师费、鉴定费等诉讼费用。2.若因乙方违反本合同约定致使合同不能履行的，应按本合同总额的5%向甲方支付违约金。十、争议或纠纷处理本合同履行期间，如双方发生争议应先协商解决，如协商无法达成一致意见，则向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。双方产生争议不影响履约，发生争议后，双方须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施:1.当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施。2.仲裁机构仲裁裁决要求或法院责令停止实施。十一、其他1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，在本合同工程款全部付清后自行失效。2.本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。3.合同未尽事项，可由双方签订补充协议，补充协议与合同附件与本合同具有同等法律效力。4、合同签署方式：网签十二、其他约定附件作为本合同不可分割部分，同具法律效力。附件一：乙方营业执照或身份证复印件附件二：安全文明施工附件三：工程质量保修书附件四：不拖欠工资、费用承诺书附件五：环境保护承诺书附件六：质量保证承诺书附件七：组件保护承诺书（以下无正文）（本页为签署页）甲方(盖章):乙方(盖章):负责人负责人或授权代表（签字）：或授权代表（签字）：账户名称：账户名称：银行账号：银行账号：开户银行：开户银行：签订日期：年月日签订日期：年月日附件2：安全文明施工发包人：承包人：为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和“安全第一、预防为主”的方针，保障施工人员和财产的安全及发包人的财产安全，规范（项目名称）(工程名称)施工的安全管理工作，促进工程建设的顺利进行，本着共同搞好安全管理工作的原则，经双方协商达成如下协议。1双方责任：1.1发包人责任：1.1.1负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。1.1.2在管理工程建设项目的同时，负责安全文明施工的监督和管理。1.1.3在组织审查承包人施工组织设计时，负责同时审查其安全文明施工措施。1.1.4督促承包人做好现场施工技术管理工作，确保施工现场建立起正常的安全文明施工秩序，并督促、协调解决存在的问题。1.1.5组织并参加安全大检查，参加施工现场安全事故的调查和处理工作。1.1.6监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。1.2承包人责任：1.2.1服从发包人对安全工作的督促、管理，全面遵守发包人的各项安全管理制度。定期向发包人安监部门汇报工作。1.2.2承包人是安全工作的第一责任人，对现场安全工作全面负责。1.2.3负责建立现场安全管理体系，制定并落实施工现场安全文明施工措施。1.2.4负责建立现场安全管理机构，其人员、装备应符合相关规定的要求，并报发包人安监部门备案。1.2.5接受发包人、监理、政府有关部门对安全工作的监督检查。1.2.6保持现场整洁，物料堆放整齐划一，安全标志按国家标准着色、设置。1.2.7承包人的办公区、生活区、施工区应分开设置，区划明确。临时搭建的工棚应美观、规范。1.2.8凡由承包人责任造成的人身事故，应由承包人承担全部经济责任。发生的事故必须按“四不放过”的原则进行调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒事故。1.2.9凡由承包人责任造成的机械、设备事故，应由承包人承担全部经济责任，发包人有权利从承包人的工程款中扣除；工程施工中产生隐患，导致后期发生事故的，在质保期内，发包人有权利从承包人的质保金中扣除。1.2.10承担合同中明确的其他安全工作责任。2安全施工管理目标：1）不发生人身伤亡事故；2）不发生重大施工机械设备损坏事故；3）不发生重大火灾事故；4）不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。3经济责任：工程现场施工安全管理过程中，实行与经济挂钩的管理办法。3.1承包人应制定安全文明施工奖惩考核办法，并按不低于合同价5%的比例建立安全文明施工保证金，专款用于对施工人员的安全文明施工的考核，奖惩兑现。3.2承包人的施工人员违反安全文明施工规定的行为一经被发包人察觉，发包人可根据发包人的相关违章处罚规定和标准，对承包人进行处罚，扣罚的金额可以从责任单位的合同费用中直接扣除，也可以直接扣罚现金。3.3承包人在施工现场必须服从发包人安监人员和监理工程师的管理。对违反安全文明施工规定的，发包人安监人员和监理工程师视情节有权给予警告，在书面警告三次以后，发包人有权从合同价款中加倍扣罚罚金，并有权责令承包人退出施工或终止合同，由此造成的一切后果均由承包人承担。4施工现场文明施工管理规定为适应市场经济发展的需要，不断提高电力建设管理水平，提高文明施工标准，改善施工环境，使施工管理逐步走向科学化、规范化。推动企业施工向深层次发展，不断提高经济效益。适用范围：工程施工现场。4.1职责：1）项目部各分包施工单位负责人对文明施工负全责，主管生产的领导必须抓文明施工,严禁以包代管。2）各分包施工单位必须明确文明施工的负责部门及人员。

3）建立公司、工地、班组三级文明施工管理网络。4.2开工准备阶段4.2.1建立文明施工管理和组织机构，职责落实到部门和人，并要正常开展工作。4.2.2建立文明施工的规章制度和基本措施，并付诸实施。4.2.3材料、土方、设备等堆放合理，各种物资标识清楚，排放有序，并要求符合安全防火标准。4.2.4场区施工道路畅通，路面平整，施工区域形成围栏或围墙。照明配置得当，保卫人员上岗执勤。4.2.5施工用电及力能管道系统要布置合理、安全，场地排水与消防设施完备。能够满足施工需要。4.2.6明确划分文明施工责任区，无死角，责任落实，并有明显标记，便于检查、监督。4.2.7施工用机械、设备完好、清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗。4.2.8施工现场的安全管理、安全装备、安全工器具等要逐步实现标准化，符合有关规定要求。4.2.9施工临建设施完整，布置得当，环境清洁。4.3施工阶段4.3.1负责施工的各级领导，要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓，认真贯穿于施工全过程，外包施工队伍的文明施工工作要纳入发包单位的文明施工管理范围。4.3.2坚持经常检查、定期评比、奖惩分明、层层落实责任制，使现场保持在一个较高的文明施工水平上。4.3.3施工道路应保持畅通，设置明显的路标，不在路边堆放设备、材料等物品，因工程需要切断道路前，必须经总承建单位施工主管部门批准，并采取相应措施后实施，以保证正常交通。尤其要保证消防通道畅通无阻。4.3.4土方工程在施工时严格指定地方堆放和弃土，不得随意堆放。4.3.5工程项目的工序安排应合理，衔接紧密，各工程配合得当，做到均衡施工。4.3.6尽量减少立体交叉作业。如必须进行立体交叉作业时应采取相应的隔离和防止高空落物、坠落的措施。4.3.7施工作业区域根据情况明确划分禁烟区，并设立明确禁烟标志。禁烟区内严禁吸烟。4.3.8施工区内各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除，结构合理、牢固，经检查全部合格后挂牌，标明责任人，承载能力和使用期限。4.3.9施工用电源要集中布置统一接线，标志清楚，明确责任人，定期检查维护。4.3.10井道、孔洞、阳台、临边等处要有安全可靠的永久或临时栏杆或盖板，并设立明显标志和安全警告牌。4.3.11开展各级安全与文明施工活动。4.3.12施工现场设有足够的卫生设施，有专人负责保持内部清洁。4.3.13高层建筑施工中，禁止向下抛掷垃圾和废料。4.3.14制定切实可行的职工教育、培训计划，严格、认真执行。不断提高职工队伍的素质。4.3.15施工人员必须对一期已发电的设备，保持安全距离，听从发包方运行维护监管人员的指导及要求。4.4施工现场建设4.4.1基础开挖、混凝土电杆构支架组立等场地实行封闭管理，在场地边缘采用插入式安全围栏（安全警戒绳、彩旗，配以红白相间色标的金属立杆）进行围护、隔离、封闭。4.4.2施工区域设置安全标志、标识（安全警示牌、主要机械设备操作规程牌等）、横幅。4.4.3施工现场按规定配备合格、有效的、满足施工过程消防需要的器材；4.4.4基础施工时土石方、机具、材料实现定置堆放，砂石、水泥等材料堆放进行隔离；4.4.5混凝土电杆构支架施工，机料（机具、工具、材料）定置堆放，分类放置整齐，并做到标识规范；4.4.6高处作业时螺栓、垫片等放在专用袋内；4.4.7进入现场的机械设备外观整洁，外露传动部位加防护罩；

4.4.8施工现场设置废料收集设施，及时清理施工遗留物；4.4.9按不同工种、不同作业要求配齐并正确使用个人安全防护用品；

4.4.10施工机具、材料分类放置整齐，并做到标识规范、铺垫隔离。4.5低压电源使用与维护

4.5.1停送电操作应按刀闸操作程序及有关安全操作规程进行。4.5.2下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置拉闸断电，并由专人负责开启和关闭上锁。

4.5.3开关箱、漏电保安器应定期检查，每月至少一次，专人检查并做好记录。检查内容包括外观、试验装置、接线检查、进出线是否承受外力等。

4.5.4配电箱、开关箱内不能放置任何杂物，并应经常保持清洁。4.6高处作业1）2.0m及以上高处作业对人身必须实行百分之百保护，人员必须栓挂（佩戴）安全带，安全带栓挂（佩戴）方法按安全技术规范的要求执行。2）避免上下交叉作业，上下交叉作业或多人在一处作业时，相互照应、密切配合，严禁高处抛扔物件行为。3）用于高处作业的防护措施，不得擅自拆除，确因作业需要临时拆除须经负责人同意，并在原处采取相应的可靠的防护措施，完成作业后立即恢复。4.7起重吊装注意事项1）起重吊装操作人员为特殊工种作业人员，本项目部下属各班组在起重吊装作业时，所有作业人员经培训考核合格后持上岗证进行操作；因临时需要租赁吊车等起重设备时，须先检查出租方司机的操作证件并签订安全协议。2）钢丝绳锈蚀、缺油、磨损断丝超标不得使用。绳卡质量及连接不符合规定不得投入使用。

3）钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应定期按有关标准进行检验、检查和保养。起重工器具严禁以小代大。4）施工现场使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语。5）起重作业要严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施，千斤绳不得打扭、绞使用。6）起重司机、指挥要持证上岗，非本机型司机不得操作。临近带电体作业吊车本体必须设保护接地设施。7）吊件和起重臂下方严禁有人，起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物。8）严禁吊件从人或驾驶室上空越过。9）吊件不得长时间悬空停留；短时间停留时，操作人员、指挥人员不得离开现场。工作结束后，起重机的各部应恢复原状。4.8消防安全

4.8.1按照“谁主管，谁负责”的消防工作原则，项目部坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针，认真组织开展消防安全宣传教育培训，健全消防安全责任制；按照有关规定在现场配备足额、有效的消防器材，现场所有人员都必须掌握其使用要领，做到“防患于未然”。在同火灾斗争中能防会消，提高自救能力，减少失火事故的成灾率。4.8.2加强全面消防安全检查（例行检查、季节性检查、专项检查、重点抽查、夜间突击检查）。4.9施工机械的定期检验、车辆交通安全

4.9.1所有施工机械、工器具在进场后施工使用前进行检查，无年检合格报告以及不符合规范规定的不进入施工现场使用。

4.9.2进入现场机械必须做到机容机貌整洁、安全技术状况良好、安全保护装置齐全。

4.9.3进入现场的机械使用队伍，具备使用、维修保养和缺陷整改的相应能力。4.9.4明确专门机构或人员，负责机械、车辆交通安全管理，落实安全责任;做好机械、车辆交通安全管理工作。4.10安全设施及防护用品控制措施

4.10.1工器具使用前经技术主管部门进行荷载试验和外观检查，确认符合标准合格后可使用。对所有工器具均不得以小代大，以保证机具设备的安全可靠性，并在经过重复使用后，每更换一次作业场地都检查一遍主要工器具，发现异常或过冲击现象等问题应及时处理，绝不允许工器具、设备带病工作。4.10.2建立完善的工器具出入库制度，工器具出库、入库都必须认真核对工器具的外观质量和数量，有损伤的工器具要及时清除，并作上明显的标记，对于不能修复的工器具一律报废处理，并严禁使用到本工程。4.10.3建立完善的安全设施请领制度，物资管理部门要及时填写《安全设施及安全防护用品领取记录》，建立登记台账，各施工队（班组）要按要求使用各项安全设施和安全防护用品，项目部对安全设施和安全防护用品的使用情况进行全方位的跟踪检查和不定期的抽查。5协议生效与终止：本协议自双方签字盖章之日起生效，承包人承担的全部施工项目结束，质保期满后此协议自动失效。6协议份数：本协议4份，发包人执2份，承包人执2份。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：76543年4月15日76543年4月15日工程质量保修书发包人：承包人：为保证光伏区施工工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容1、质量保修范围及内容双方约定为二、质量保修期双方根据国家有关规定，约定质量保修期为：本工程自完工移交发包人之日，或并网发电运行满168小时，两个日期以先到的时间为节点起，质保期为1年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人的通知之日后承包人承诺对故障1小时内做出响应，48小时内派技术人员赶到现场解决故障。承包人不在约定期限内派人处理，发包人可委托其他人修理。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修或整改。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由其他责任人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构、设备的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项：2、本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人承包人双方共同签署。发包人：法定代表人或委托代理人年月日

承包人：法定代表人或委托代理人年月日合同附件4不拖欠工资、费用承诺书项目名称：xxxxxx户用分布式光伏安装工程工程地点：xxxxxx地区致：作为上述工程的承包人，为保障该工程的顺利进行，就我公司聘请、合作的分包单位(包括但不限于此分包单位再次分包或多次分包后的实际施工人/农民工)、工作人员、单位工资、保险及费用等问题做出如下承诺：1、在发包方不违约支付前提下，我公司将结清与我公司聘请、合作的分包单位(包括但不限于此分包单位再次分包或多次分包后的实际施工人/农民工)、工作人员、单位工资、保险及费用等。绝不发生拖欠工资、保险及费用等问题。如由此导致的包括但不限于群众上访等问题致使该工程无法正常建设、贵公司权益受损，由我公司承担相关责任。2、在发包方不违约支付前提下，我公司如发生上述拖欠工资保险费用等，贵公司在履约保证金、未付款项中代为支付的行为我公司均予认可且不持异议。我公司在代为支付后十五日内返还相关欠款或由贵公司在履约保证金、未付款项中进行扣除。承包人(盖章