建筑单价施工合同

建筑单价施工合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]第二章工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作，如基础施工、主体建筑、装饰装修等。4.工程规模：明确工程的规模大小，如建筑面积、建筑高度、层数等。第三章工程单价及计价方式1.单价明细：详细列出各项工程的单价，包括基础工程单价、主体结构单价、装饰装修单价等，并注明单位。2.计价依据：说明计价所依据的标准和规范，如建筑工程计价定额、市场价格信息等。3.价格调整条款：规定在何种情况下可以对工程单价进行调整，如材料价格上涨、工程量变更等，并明确调整的方法和程序。第四章工程进度及工期1.工程进度计划：制定详细的工程进度计划，包括各个阶段的开始时间和结束时间，以及每个阶段的工作内容和完成标准。2.工期延误及赶工措施：明确在何种情况下视为工期延误，以及双方应采取的赶工措施和责任。3.竣工验收时间：确定工程竣工验收的时间节点和验收标准，以及验收不合格时的处理方式。第五章工程质量及验收1.质量标准：明确工程应达到的质量标准，如国家现行建筑工程质量验收标准、合同约定的质量标准等。2.质量检验：规定质量检验的方法、频率和责任，以及检验不合格时的处理方式。3.验收程序：详细描述工程验收的程序，包括验收申请、验收组织、验收内容和验收结果等。第六章双方权利与义务1.发包人权利与义务：有权对工程的进度、质量进行监督检查，要求承包人提供相关资料和报告。按照合同约定支付工程价款，如遇不可抗力等情况可适当延期支付。协助承包人办理工程建设相关手续，提供必要的便利条件。对承包人的施工行为进行管理和协调，保证工程顺利进行。2.承包人权利与义务：有权按照合同约定要求发包人提供必要的施工条件和资金支持。按照合同约定的质量标准和进度计划进行施工，保证工程质量和工期。负责工程施工过程中的安全管理，承担因自身原因造成的安全责任。对工程施工过程中发觉的问题及时通知发包人，并提出解决方案。第七章工程价款支付1.支付方式：约定工程价款的支付方式，如银行转账、支票支付等，并明确支付的时间和比例。2.支付节点：确定工程价款的支付节点，如基础工程完成后支付一定比例的价款，主体结构完成后再支付一定比例等。3.支付条件：明确工程价款支付的条件，如工程质量验收合格、工程进度达到约定节点等。第八章工程变更与索赔1.工程变更程序：规定工程变更的申请、审批和实施程序，以及变更价款的确定方法。2.索赔处理程序：明确索赔的提出、审核和处理程序，以及索赔的依据和计算方法。第九章违约责任1.双方违约情形及责任：详细列举双方可能出现的违约情形，并明确各自应承担的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算与支付：规定违约金的计算方法和支付方式，如按照合同价款的一定比例计算，在违约行为发生后一定时间内支付等。第十章争议解决1.争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确仲裁或诉讼的地点。2.仲裁或诉讼地点：确定仲裁或诉讼的具体地点，如当地仲裁委员会或法院。第十一章其他条款1.合同生效与终止：规定合同的生效条件和终止条件，如双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后终止等。2.合同份数：约定合同的份数，如双方各执一份，备案一份等。3.补充协议：明确双方可以通过补充协议对合同进行修改和补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：____________日期