建设工程勘察设计合同书

建设工程勘察设计合同书合同编号：__________甲方（委托人）：________________乙方（勘察设计人）：________________鉴于甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，为确保双方的权利义务明确，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程投资：________________第二条勘察设计范围（1）工程地质勘察；（2）工程设计；（3）工程概预算；（4）施工图设计；（5）其他与勘察设计相关的技术服务。第三条工作内容与要求3.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规范及甲方的要求进行勘察设计工作。3.2乙方应确保勘察设计文件的质量，满足甲方的要求。3.3乙方应按甲方要求的进度完成勘察设计工作，并提交相关成果文件。3.4乙方应对勘察设计成果进行保密，未经甲方同意不得向第三方披露。第四条合同价格与支付4.1本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方提交勘察设计成果文件并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的50%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。4.3甲方支付合同款项时，乙方应提供合法、有效的发票。第五条工期5.1乙方应在合同签订后____个工作日内完成勘察设计工作。5.2若因甲方原因导致勘察设计工作延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成勘察设计工作，应承担违约责任，向甲方支付合同总价款10%的违约金。6.2乙方勘察设计成果不符合国家法律法规、行业规范或甲方要求，应承担违约责任，向甲方支付合同总价款20%的违约金。6.3甲方未按照约定支付合同款项，应承担违约责任，向乙方支付合同总价款10%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，确保合同合法、有效。8.2双方应履行合同约定的义务，未经对方同意不得擅自变更或解除合同。8.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托人）：________________乙方（勘察设计人）：________________签订日期：________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰列出甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同主体正确无误。2.详细项目概况：包括工程名称、地点、规模和投资等信息，为勘察设计提供准确的基础资料。3.明确勘察设计范围：具体列出乙方需要完成的勘察设计内容，避免日后因范围不明确产生纠纷。4.质量要求：合同中应明确勘察设计成果的质量标准，确保乙方提交的成果符合要求。5.工期约定：明确勘察设计工作的开始和结束时间，以及延期情况下的处理方式。6.合同价格与支付方式：合同中应详细约定合同金额、支付方式及时间，确保双方利益。7.违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任，保障双方权益。8.争议解决：约定争议解决方式，以便在发生纠纷时能及时有效处理。解决办法：1.协商：双方在合同履行过程中出现争议，应通过友好协商解决。2.仲裁或诉讼：协商不成时，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。关键词语的法律名词解释：1.委托人（甲方）：合同中指定乙方为其完成特定勘察设计工作的主体。2.勘察设计人（乙方）：接受甲方委托，按照约定完成勘察设计工作的主体。3.违约责任：合同一方违反合同约定，应承担的民事责任。4.预付款：合同签订后，甲方提前支付给乙方的部分合同款项。5.争议：合同履行过程中，双方因权益冲突而产生的争执。6.协商：双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，通过商讨达成一致意见。7.仲裁：双方在争议解决过程中，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理和裁决。8.诉讼：依法向人民法院提起的诉讼，以解决合同争议。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：工程项目涉及环保敏感区域，需要特别的环评报告。“乙方需在勘察设计过程中，配合相关部门完成环境影响评估工作，并提供完整的环评报告。若环评报告指出项目需采取额外环保措施，乙方应将这些措施纳入设计文件，并承担由此产生的额外费用。”2.场合：工程项目位于文化遗产附近，需要特别的文化遗产保护措施。“乙方在勘察设计过程中，应充分考虑文化遗产保护的要求，确保设计方案不会对文化遗产造成负面影响。如有必要，乙方需与文化遗产保护部门进行协调，并采取相应保护措施。”3.场合：工程项目包含创新技术或实验性设计，需要额外的时间进行研究和开发。“乙方在勘察设计创新技术或实验性设计部分时，可申请适当延长研发时间。甲方应予以理解和支持，并在乙方提出申请后，共同协商确定新的时间节点。”合同所需附件列表：1.工程项目概况说明书2.勘察设计范围及要求明细表3.乙方资质证书及业绩证明4.合同总价款支付计划表5.质量标准及验收标准文件6.