污水并网施工合同范本

污水并网施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XX市污水处理有限公司，成立于20XX年，总部位于XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三，联系方式甲方是一家专业从事污水处理的企业，拥有丰富的污水处理经验和先进的技术设备。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XX环保工程有限公司，成立于20XX年，总部位于XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四，联系方式乙方是一家专注于环保工程的企业，拥有丰富的环保工程设计和施工经验。

合同简介：

甲乙双方鉴于对环保事业共同的责任和使命，为了共同推进污水处理工作，决定建立合作关系。甲方作为污水处理的需求方，乙方作为污水处理工程的设计和施工方，双方就污水处理工程的设计、施工、设备供应等相关事宜达成一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

本合同旨在规定甲乙双方在污水处理工程中的合作事宜，包括工程的设计、施工、设备供应、质量保证、支付条件、履行期限、违约责任等方面的具体条款。通过本合同的签订，甲乙双方将共同努力，确保污水处理工程的顺利进行，实现环保事业的目标。

本合同的签订符合我国相关法律法规的规定，遵循公平、公正、诚实信用的原则。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，共同维护双方的合法权益。

在本合同的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的有效期限为XX年。除非一方提前终止本合同，否则双方应继续履行本合同的约定。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管本合同，未经对方同意，不得向第三方披露本合同的内容。

特此说明，本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：XX市污水处理有限公司

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：XX环保工程有限公司

签署日期：20XX年XX月XX日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲方（买方/出租方/委托方）与乙方（卖方/承租方/服务提供方）之间关于污水并网施工的合作关系，明确双方的权利与义务，确保工程质量和进度，共同推进环保事业的发展。具体内容包括但不仅限于：

1.乙方负责污水处理工程的设计和施工，包括但不限于施工图纸的提供、施工方案的制定、工程进度的控制等。

2.乙方应按照甲方的要求，提供污水处理所需的设备和材料，并保证设备的质量和性能。

3.甲方应提供施工场地，并负责协调与政府部门、社区和其他相关方的关系，确保施工顺利进行。

4.甲方应按照合同约定支付工程款项，并提供乙方所需的施工条件和设施。

5.双方应共同承担合同履行过程中的风险和责任，包括但不限于工程变更、延期、质量问题等。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.污水并网施工：指将新建或改建的污水处理设施与现有污水管网系统连接，实现污水处理和排放的过程。

2.甲方：指XX市污水处理有限公司，以下简称“甲方”。

3.乙方：指XX环保工程有限公司，以下简称“乙方”。

4.工程：指本合同约定的污水处理工程，包括但不限于设计、施工、设备供应等相关工作。

5.工程进度：指按照合同约定的时间表和进度要求完成工程各阶段的工作。

6.质量保证：指乙方对所提供的工程、设备和材料质量负责，并保证其符合合同约定的标准和要求。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供施工场地：甲方应保证施工场地的合法性和可用性，提供乙方所需的施工条件和设施。

2.支付工程款项：甲方应按照合同约定的付款方式和时间，支付乙方工程款项。

3.协调关系：甲方应负责协调与政府部门、社区和其他相关方的关系，确保施工顺利进行。

4.验收工程：甲方应对乙方完成的工程进行验收，并按照合同约定支付尾款。

乙方的权利与义务：

1.工程设计：乙方应根据甲方的要求，提供污水处理工程的设计方案，并保证设计的合理性和可行性。

2.施工质量：乙方应按照设计方案和施工标准，完成污水处理工程的施工，并保证工程质量符合合同约定。

3.设备供应：乙方应提供合同约定的设备和材料，并保证其质量和性能。

4.工程进度：乙方应按照合同约定的时间表和进度要求，完成工程的各个阶段工作。

5.资料提交：乙方应向甲方提交工程进度报告、质量检测报告等相关资料。

6.保修责任：乙方应对所提供的工程、设备和材料承担保修责任，确保其正常运行和使用。

第四条价格与支付条件

1.工程总价：本合同工程总价根据乙方向甲方提供的工程设计方案、工程量清单及相关报价资料确定。具体金额详见附件一。

2.支付方式：甲方支付工程款项的方式为分期支付，具体支付比例和时间详见附件一。

3.预付款：双方签订合同后，甲方支付乙方的预付款为工程总价的30%，作为乙方开展工程设计和准备的资金。

4.进度款：乙方完成工程各阶段工作后，甲方按照实际完成的工作量和合同约定的价格支付进度款。

5.尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的剩余款项。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的有效期限为XX年。

2.乙方应按照合同约定的时间表和进度要求，完成工程的各个阶段工作。

3.甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。

4.双方应在本合同有效期内履行完毕各自的义务，确保合同目标的实现。

第六条违约责任

1.若乙方未按照合同约定的时间节点完成工程各个阶段的工作，视为乙方违约。乙方应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的5%。

2.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，视为甲方违约。甲方应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的5%。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等。

4.若乙方提供的工程、设备和材料质量不符合合同约定，乙方应承担修复、更换或赔偿的责任。

5.若甲方未按照合同约定提供施工场地、协调关系等，导致工程进度延误或无法正常进行，甲方应承担相应的违约责任。

6.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力：指在合同履行过程中，发生无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或部分履行合同的情形。

2.不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）、政府行为（如政策调整、强制拆迁等）。

3.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

4.遭受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件，减少损失，并通知对方。

5.遭受不可抗力事件的一方应在不可抗力事件结束后XX日内向对方提交不可抗力事件影响情况和损失证明，并提供必要的协助，以便对方评估损失。

6.遭受不可抗力事件的一方应按照本合同的约定，承担因不可抗力事件导致的履行不能或部分不能的责任。但如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决，必要时可终止合同。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼是解决争议的最终手段，双方在诉讼过程中应遵守法院的判决。

4.除非双方另有约定，诉讼费用应由败诉方承担。

5.在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

6.双方应尊重法院的判决结果，并按照判决结果执行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应通过书面形式进行通知，通知应以签字或盖章的函件形式发送至对方指定的地址。

2.合同变更：本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。

3.终止条件：本合同可以在以下条件下终止：

a)双方协商一致；

b)合同约定的工程全部完成并验收合格；

c)不可抗力事件导致合同无法履行；

d)法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并移交相关资料和设备。

5.合同终止后，双方应对合同终止的原因、后果及相关责任进行协商，并达成书面协议。

第十条附则

1.附录