委托市政施工合同范本_第1页
委托市政施工合同范本_第2页
委托市政施工合同范本_第3页
委托市政施工合同范本_第4页
委托市政施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

委托市政施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称:×××城市建设有限公司,地址位于××省××市××区××路××号,法定代表人为×××,联系方式为电话:×××××××××,邮箱:××××@××××。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称:×××建筑安装工程有限公司,地址位于××省××市××区××路××号,法定代表人为×××,联系方式为电话:×××××××××,邮箱:××××@××××。

合同简介:

鉴于甲方为城市建设有限公司,需要对城市基础设施进行施工建设,而乙方为具备相关施工资质和经验的公司,双方本着平等互利的原则,甲方委托乙方就甲方所辖的城市基础设施项目进行施工。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方通过友好协商,就施工项目的相关事宜达成一致,签订本合同,并共同遵守。

本合同的签订旨在明确双方在施工过程中的权利和义务,确保项目顺利进行,达到预期目标。双方应严格按照合同约定的条款执行,如有争议,应通过友好协商解决。本合同的内容符合国家法律法规,如有与国家最新法律法规相抵触之处,应以国家法律法规为准。

本合同的签订,标志着甲方和乙方正式建立合作关系,共同推进城市基础设施建设。双方应充分发挥各自优势,紧密合作,确保项目按期完成,为我国城市化进程贡献力量。在此基础上,双方应严格遵守合同条款,确保合同顺利履行。

在此基础上,双方应严格遵守合同条款,确保合同顺利履行。本合同的签订有利于明确双方的权利和义务,确保项目顺利进行,达到预期目标。同时,本合同也为双方在施工过程中的合作提供了法律保障,有助于维护双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确保乙方能够按照甲方的要求,完成甲方所委托的城市市政施工项目。具体内容包括但不限于:

1.乙方应按照甲方的要求,完成施工图设计、施工组织、施工实施、工程验收等全部施工过程。

2.乙方应保证施工质量和施工安全,确保施工项目符合国家相关法律法规和标准。

3.乙方应按照合同约定的时间和进度完成施工任务,确保甲方能够按时投入使用。

4.乙方应承担施工过程中的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费等。

第二条定义

为本合同所述,以下术语的含义如下:

1.甲方:指本合同的一方,×××城市建设有限公司。

2.乙方:指本合同的另一方,×××建筑安装工程有限公司。

3.施工项目:指甲方委托乙方进行施工的城市市政基础设施项目。

4.施工进度:指乙方按照合同约定完成的施工工作的时间表。

5.施工质量:指乙方施工完成的工程符合国家法律法规、行业标准和甲方要求的程度。

6.施工安全:指乙方在施工过程中遵守国家安全生产法律法规,采取必要的安全措施,确保施工人员安全和工程安全。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术要求,确保乙方能够准确理解施工内容。

2.甲方应按照合同约定支付乙方施工费用,包括但不限于工程款、材料款、人工款等。

3.甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导,确保项目顺利进行。

4.甲方应按照合同约定接收乙方完成的施工项目,并按照验收标准进行验收。

5.甲方应遵守国家相关法律法规,不得干涉乙方的正常施工活动。

乙方的权利与义务:

1.乙方应按照甲方的要求,完成施工图设计、施工组织、施工实施、工程验收等全部施工过程。

2.乙方应保证施工质量和施工安全,确保施工项目符合国家相关法律法规和标准。

3.乙方应按照合同约定的时间和进度完成施工任务,确保甲方能够按时投入使用。

4.乙方应承担施工过程中的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费等。

5.乙方应遵守国家相关法律法规,不得擅自改变施工方案或施工内容。

6.乙方应在施工过程中采取必要的安全措施,确保施工人员安全和工程安全。

7.乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通,共同协商解决。

第四条价格与支付条件

本合同的施工费用为人民币【金额】元整(大写:【金额】元整),具体金额根据施工项目实际完成情况,按照甲乙双方约定的单价和工程量进行计算。

1.支付方式:甲方分期向乙方支付施工费用,具体支付比例和时间如下:

a.工程开工前,甲方支付乙方施工费用的30%;

b.工程进度达到50%时,甲方支付乙方施工费用的30%;

c.工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方施工费用的剩余40%。

2.支付时间:甲方应在每个支付节点前【时间】天内完成支付。

3.支付方式:甲方支付施工费用时,可通过银行转账、现金支付等方式进行。

第五条履行期限

本合同自双方签署之日起生效,有效期为【时间】年。除非一方提前终止本合同,否则本合同将按照约定履行至期限届满。

1.施工期限:乙方应在本合同约定的有效期内完成施工项目,确保工程按时交付。

2.验收期限:甲方应在工程竣工后【时间】天内完成验收,并将验收结果通知乙方。

3.争议解决期限:如合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权在【时间】内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条违约责任

1.如乙方未能按照本合同约定的时间和质量要求完成施工项目,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的【百分比】%。

2.如甲方未能按照本合同约定的时间和比例支付施工费用,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的【百分比】%。

3.如一方违反本合同的其他条款,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,赔偿金为损失金额的【百分比】%。

4.不可抗力:因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本合同的,该方应立即通知对方,并提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否终止本合同或延期履行。

5.违约与赔偿:一方违约后,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求赔偿因此造成的直接损失。赔偿金额应包括实际损失、合同利润损失、诉讼费用等。

6.违约金和赔偿金:违约方支付的违约金和赔偿金不足以弥补对方损失的,违约方还应承担不足部分的赔偿责任。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订后,由于不可预见、不可避免且不能克服的客观情况导致的不能履行或部分履行合同的情形。包括但不限于以下情况:

1.自然灾害:如地震、洪水、台风、海啸等自然灾害。

2.社会事件:如战争、动乱、封锁、embargo等。

3.政府行为:如法律、行政规章的变动,政府行为的限制或禁止等。

4.其他客观情况:如交通中断、电力中断、网络故障等。

发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在【时间】天内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否终止本合同或延期履行。

如果不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方不承担违约责任。但是,如果不可抗力事件持续时间过长,导致合同无法在合理时间内履行,双方可协商终止本合同。

第八条争议解决

本合同的签订是为了明确双方在施工过程中的权利和义务,确保项目顺利进行。然而,在合同履行过程中,双方可能因各种原因产生争议。为了解决这些争议,双方应首先通过友好协商,争取达成一致。

如果协商不成,任何一方均有权在【时间】内向有管辖权的人民法院提起诉讼,以解决合同争议。

双方同意,任何争议解决均应遵循中国的法律法规,受中国法院管辖。在争议解决过程中,双方应继续履行本合同的其他条款,除非有法院判决或仲裁裁决Otherwise。

本合同的争议解决条款旨在为双方提供一种有效的争议解决机制,以确保合同的顺利履行,维护双方合法权益。双方应积极参与协商,共同努力解决争议,以促进项目的顺利完成。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、通讯、申请、要求等,应以书面形式进行,并在发送方发送后【时间】小时内以电话或其他方式进行确认。

2.合同变更:本合同一旦签署,除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除本合同;

b.合同履行期限届满;

c.不可抗力导致合同无法履行,且双方无法协商解决;

d.一方明确表示无法履行或放弃履行本合同的义务;

e.法律规定或双方约定的其他终止条件。

4.合同解除:合同解除后,双方应按照本合同约定处理后续事宜,包括但不限于结算费用、处理未完成工作等。

5.合同解除或终止不影响双方因本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论