建筑工程施工合同补充协议书

建筑工程施工合同补充协议书合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。第二章：引言鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），现双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就原合同的补充事宜达成如下协议。第三章：鉴于条款双方确认，在签订本补充协议之前，已经充分了解并同意原合同的所有条款和条件。本补充协议是原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。如本补充协议与原合同有不一致之处，以本补充协议为准。第四章：工程概况1.原工程合同基本信息工程名称：[原工程名称]工程地点：[原工程地点]工程规模：[原工程规模描述]工程内容：[原工程合同约定的主要工程内容]2.补充工程的具体情况新增工程名称：[新增工程名称]新增工程地点：[新增工程地点]新增工程规模：[新增工程规模描述]新增工程内容：[新增工程合同约定的主要工程内容]第五章：工程变更1.变更内容详细说明新增工程的具体变更内容，包括但不限于工程设计变更、施工工艺变更、材料变更等。明确变更后的工程功能、技术要求等相关细节。2.变更价格及计价方式变更部分的价格计算依据，如市场价格、定额标准等。计价方式的具体说明，如按实际工程量计价、按固定单价计价等。明确变更价格的调整原则和方法。3.变更后的工期调整变更对原合同工期的影响，包括延长或缩短的时间。新的竣工时间及相应的工期节点安排。第六章：工程质量1.质量标准明确新增工程应达到的质量标准，如国家现行标准、行业标准或双方约定的特殊标准。质量标准的检验方法和验收程序。2.质量检验及验收检验的时间、地点和参与方。验收的标准、程序和方法。质量缺陷的认定和处理方式。3.质量缺陷处理对于发觉的质量缺陷，双方应如何及时通知对方。缺陷处理的责任划分和费用承担。处理后的质量检验和验收程序。第七章：工程价款及支付1.原合同价款原合同约定的工程总价款及各分项工程价款。2.变更价款的支付变更价款的计算方式和金额。支付的时间节点和比例。支付的条件和方式，如银行转账、支票等。3.支付时间及方式详细说明各阶段工程价款的支付时间和方式。逾期支付的违约责任及利息计算方式。第八章：工期及竣工1.原合同工期原合同约定的开工时间、竣工时间及总工期。2.变更后的工期因工程变更而导致的工期调整情况。新的竣工时间及各阶段的工期节点。3.竣工时间及条件明确竣工的具体时间要求。竣工应满足的条件，如工程质量合格、资料齐全等。第九章：违约责任1.双方违约情形及责任详细列举双方可能出现的违约情形，如未按时支付工程价款、未按要求进行工程变更等。对于每种违约情形，应明确违约责任的承担方式，如支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算及支付违约金的计算方法和标准。违约金的支付时间和方式。第十章：争议解决1.争议解决方式双方约定的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。如果选择仲裁，应明确仲裁机构的名称；如果选择诉讼，应明确管辖法院。2.仲裁机构或管辖法院具体的仲裁机构名称或管辖法院的名称和地址。第十一章：其他条款1.协议生效条件本补充协议的生效条件，如双方签字盖章后生效等。2.协议份数及留存本补充协议的份数及各方留存的份数。3.未尽事宜的处理对于本补充协议未涉及的事宜，双方应如何协商解决。主体盖章签字部分：甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：_________________