建筑行业施工期间安全操作免责协议

建筑行业施工期间安全操作免责协议合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同主体1.1甲方（发包方）信息甲方作为本协议的发包方，具有以下信息：甲方具备合法的发包资格，拥有相关项目的发包权利。甲方应按照本协议的约定，履行其相应的责任和义务。1.2乙方（承包方）信息乙方作为本协议的承包方，具有以下信息：乙方具备相应的施工资质和能力，能够承担本项目的施工任务。乙方应按照本协议的要求，组织施工人员进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。二、协议背景与目的2.1协议背景本协议是在甲方拟进行[具体建筑项目名称]的施工建设，乙方具备相关施工能力和资质的背景下签订的。2.2协议目的为了明确甲乙双方在施工期间的安全责任，保障施工人员的生命安全和身体健康，保证施工项目的顺利进行，特签订本安全操作免责协议。三、施工项目概述3.1项目名称[具体项目名称]3.2项目地点[详细项目地点]3.3项目内容[详细描述项目的施工内容，包括但不限于建筑结构、施工工艺、工程进度等方面的内容]施工项目应按照相关的设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量符合要求。四、安全责任划分4.1甲方的安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。4.2乙方的安全责任乙方应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。五、安全措施与要求5.1乙方应采取的安全措施乙方应按照国家和地方的相关法律法规以及施工规范的要求，制定详细的安全施工方案，并报甲方审核批准。乙方应为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全网等，并保证施工人员正确佩戴和使用。乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，如防护栏、防护棚、安全通道等，以防止施工人员发生意外。乙方应定期对施工设备和机械进行检查和维护，保证其安全功能符合要求。对存在安全隐患的设备和机械，应及时进行维修或更换。5.2施工期间的安全要求乙方应严格遵守国家和地方的相关法律法规以及施工规范的要求，进行安全施工。乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，提醒施工人员注意安全。乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发觉和消除安全隐患。对发觉的安全隐患，应及时进行整改，并将整改情况报甲方备案。六、安全教育与培训6.1乙方人员的安全教育乙方应在施工前对所有参与施工的人员进行安全教育，使其了解施工过程中的安全风险和防范措施。安全教育内容应包括但不限于：安全生产法律法规、安全操作规程、安全防护知识、应急处理等方面的内容。乙方应保证施工人员参加安全教育的时间不少于[规定时间]，并对参加安全教育的人员进行考核，考核合格后方可上岗作业。6.2培训内容与记录培训内容应根据施工项目的特点和要求进行制定，包括但不限于：施工工艺、安全操作规程、质量控制要求等方面的内容。乙方应安排具有相应资质和经验的人员进行培训，并保证培训内容的针对性和实用性。乙方应建立培训记录档案，对培训的时间、内容、参加人员、考核结果等进行详细记录，并保存相关的培训资料。七、处理与责任承担7.1报告程序在施工过程中，如发生安全，乙方应立即采取措施组织抢救，防止扩大，并及时向甲方和有关部门报告。报告应包括以下内容：发生的时间、地点、工程项目名称、类别、伤亡情况、直接经济损失、原因的初步判断、发生后采取的措施及控制情况等。乙方应在发生后[规定时间]内，向甲方和有关部门提交书面报告。7.2责任的认定责任的认定应根据国家和地方的相关法律法规以及调查的结果进行确定。如是由于乙方违反本协议的约定或安全操作规程等原因造成的，乙方应承担相应的责任。如是由于甲方违反本协议的约定或提供的资料不准确等原因造成的，甲方应承担相应的责任。7.3责任承担方式对于因安全造成的人员伤亡和财产损失，应按照国家和地方的相关法律法规进行赔偿。如乙方承担责任，乙方应承担相应的赔偿责任，并及时支付赔偿金。如甲方承担责任，甲方应承担相应的赔偿责任，并及时支付赔偿金。八、保险与赔偿8.1乙方的保险责任乙方应按照国家和地方的相关法律法规以及本协议的约定，为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并将保险凭证复印件提交甲方备案。乙方应为施工现场的机械设备、施工机具及配件等购买相应的保险，以保障其在施工过程中的安全。8.2赔偿范围与限制赔偿范围应包括因安全造成的人员伤亡、财产损失、医疗费用、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金等方面的费用。赔偿金额应根据国家和地方的相关法律法规以及保险合同的约定进行确定。如因乙方原因导致安全的发生，乙方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不应超过乙方在本项目中的合同总价。九、协议的变更与解除9.1变更条件与程序本协议的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因、时间等方面的信息，并经甲乙双方签字盖章后生效。9.2解除条件与程序如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行，甲乙双方可以协商解除本协议。如乙方违反本协议的约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。如甲方违反本协议的约定，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。十、违约责任10.1甲方的违约责任如甲方未按照本协议的约定向乙方提供施工现场及毗邻区域内的相关资料，导致乙方无法正常施工或发生安全，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。如甲方违反本协议的约定，对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，或者压缩合同约定的工期，导致乙方发生安全，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。如甲方未按照本协议的约定在编制工程概算时确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，导致乙方无法采取必要的安全施工措施，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。10.2乙方的违约责任如乙方未按照本协议的约定建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，导致发生安全，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。如乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格即任职，或者乙方未按照国家和地方的相关法律法规以及施工规范的要求进行施工，导致发生安全，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。如乙方未按照本协议的约定为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，或者未在施工现场设置必要的安全防护设施，导致发生安全，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。十一、争议解决11.1协商解决本协议的履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商应在一方提出协商要求后的[规定时间]内进行，协商地点为[具体协商地点]。如协商不成，甲乙双方可以向有关部门申请调解。11.2仲裁或诉讼如协商或调解不成，甲乙双方可以根据本协议的约定，向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。十二、其他条款12.1协议的生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2协议的份数本协议一式[具体份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。12.3协议的语言本协议以[具体语言]为正文语言，如有其他语言版本，以正文语言版本为准。十三、附件13.1相关证明文件乙方的施工资质证书复印件。乙方施工人员的身份证明、资格证书复印件。乙方为施工人员购买的工伤保险和意外伤害保险凭证复印件。13.2安全管理制度乙方的安全生产责任制度。乙方的安全生产教育培训制度。乙方的安全检查制度。十四、补充条款14.1其他未尽事宜本协议未尽事宜，甲乙双方可以另行协商补充，并以书面形式作为本