建筑施工合同条款9条索赔

建筑施工合同条款9条索赔合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]一、合同引言本合同由甲方（发包人）与乙方（承包人）签订，旨在明确双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。二、合同主体1.发包人：甲方，系依法成立的法人组织，具备相应的工程发包资质和能力。2.承包人：乙方，系具备相应建筑施工资质和丰富施工经验的法人组织，能够按照合同要求完成工程施工任务。三、工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[具体工程地点]工程内容：[详细说明工程的具体施工内容和范围]工程规模：[说明工程的规模大小，如建筑面积、工程量等]四、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[总工期天数]4.如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商同意后，可相应顺延工期。五、工程质量1.乙方应按照国家和地方现行的工程质量标准及合同约定的质量要求进行施工，保证工程质量合格。2.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发觉质量问题，乙方应及时整改，直至达到合格标准。3.工程竣工验收时，如工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工、修理或更换，直至工程质量合格，由此产生的费用由乙方承担。六、合同价款与支付1.合同总价：[具体合同总价]2.付款方式：预付款：在合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。进度款：根据工程进度，按每月完成工程量的[进度款比例]支付进度款，直至工程进度达到[具体节点]。竣工结算款：工程竣工后，经甲方组织验收合格，双方进行竣工结算，在结算完成后[具体天数]内，甲方向乙方支付结算价款的[结算款比例]，剩余款项在质保期届满后[具体天数]内付清。3.甲方应按照约定的付款时间和方式向乙方支付款项，如逾期未付，应按照逾期款项的[逾期利率]向乙方支付违约金。七、双方权利与义务1.发包人权利与义务有权对工程的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方整改不符合要求的地方。应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款项。应协助乙方办理工程施工所需的相关手续和证件。如因甲方原因导致工程停工、延误，应承担相应的责任和损失。2.承包人权利与义务有权按照合同约定收取工程款项。应按照合同约定的工期、质量要求进行施工，保证工程顺利进行。应负责施工现场的安全管理，如发生安全，应承担相应的责任。应妥善保管工程施工过程中的相关资料，如竣工资料等，在工程竣工后移交甲方。八、索赔条款1.索赔的情形因甲方原因导致工程延误、停工，影响乙方施工进度的。因甲方提供的材料、设备不符合合同约定，导致工程质量问题或施工延误的。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程损失或延误的。2.索赔通知当乙方认为发生了索赔事件时，应在知道或应当知道索赔事件发生后的[通知期限]内，向甲方发出索赔通知，说明索赔事件的发生时间、地点、原因、索赔金额等相关情况。索赔通知应采用书面形式，并加盖乙方公章或由其授权代表签字。3.索赔的处理程序甲方在收到乙方的索赔通知后，应在[处理期限]内进行审核，并给予乙方书面回复。如甲方认为索赔成立，应与乙方协商确定赔偿金额和支付方式；如甲方认为索赔不成立，应说明理由并书面通知乙方。4.索赔的金额确定索赔金额应根据实际损失情况确定，包括直接损失和间接损失。如双方对索赔金额存在争议，可协商解决；协商不成的，可申请仲裁或提起诉讼。5.索赔的支付如索赔成立，甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付索赔款项。如甲方逾期未付，应按照逾期款项的[逾期利率]向乙方支付违约金。九、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉争议的部分。十、合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同在工程竣工验收合格、款项结清后终止。十一、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________