2025年度城市轨道交通工程承包合同纠纷解决上诉状

2025年度城市轨道交通工程承包合同纠纷解决上诉状本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度城市轨道交通工程承包合同甲方（建设单位）：名称：______地址：______法定代表人：______联系电话：______乙方（施工单位）：名称：______地址：______法定代表人：______联系电话：______鉴于：甲方根据国家有关城市轨道交通建设的法律法规和政策，决定建设______（项目名称），并经______（审批部门）批准。乙方愿意承包上述项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程规模：______1.4工程内容：______1.5工程总投资：______第二条合同工期2.1工程总工期：______天2.2具体开工日期：______2.3具体竣工日期：______第三条工程质量3.1工程质量标准：______3.2乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。第四条工程造价4.1工程造价：______4.2工程造价包括：______4.3工程造价调整方式：______第五条付款方式5.1甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。5.2付款方式：______5.3付款时间：______第六条施工组织与进度6.1乙方应按照合同约定的工期和工程内容，编制施工组织设计和进度计划，并报送甲方审批。6.2乙方应确保施工安全和文明施工，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。第七条合同变更（1）国家政策、法规的调整；（2）不可抗力因素；（3）合同约定以外的重大设计变更；（4）其他双方认为合理的变更。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付______的违约金；（2）未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任；（3）其他违约行为，按合同约定承担相应责任。8.2乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程的，应承担相应的责任；（2）工程质量不符合合同约定的，应承担相应的责任；（3）其他违约行为，按合同约定承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。9.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同生效及其他10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。10.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（建设单位）：______年______月______日乙方（施工单位）：______年______月______日附件：1.工程设计文件2.施工组织设计3.其他相关文件本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如上所示。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入概述.1定义本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，因合同内容或履行需要而介入合同关系的外部主体，包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、咨询机构、仲裁机构、法院等。.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，确保工程质量、进度和投资控制，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。二、第三方介入的职责.3监理单位3.1监理单位应按照国家有关工程监理的规定和合同约定，对工程进行全面监理。3.2监理单位应监督乙方按照工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。3.3监理单位应定期向甲方报告工程进展情况，并对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。.4设计单位4.1设计单位应按照合同约定提供设计文件，并对设计文件负责。4.2设计单位应在施工过程中对设计变更进行审核，确保设计变更符合工程实际需求。4.3设计单位应配合监理单位对工程质量进行监督检查。.5审计单位5.1审计单位应按照国家有关审计的规定和合同约定，对工程投资进行审计。5.2审计单位应定期对工程投资进行审核，确保投资控制有效。5.3审计单位应向甲方提交审计报告，并对审计结果负责。.6咨询机构6.1咨询机构应按照合同约定提供咨询服务，包括但不限于技术咨询、管理咨询、法律咨询等。6.2咨询机构应保证提供的服务符合相关法律法规和行业标准。6.3咨询机构应向甲方提交咨询服务报告，并对咨询服务结果负责。.7仲裁机构、法院7.1仲裁机构、法院应按照国家有关仲裁、诉讼的规定和合同约定，解决合同履行过程中发生的争议。7.2仲裁机构、法院的裁决或判决对各方均有约束力。三、第三方责任限额.8责任限额8.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失，其责任限额不得超过合同总价的______%。8.2第三方在履行职责过程中因不可抗力等原因造成的损失，不承担赔偿责任。四、第三方与其他各方的权利义务划分.9甲方与第三方9.1甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权对第三方的工作进行监督。9.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行职责。.10乙方与第三方10.1乙方应按照合同约定与第三方进行配合，确保第三方能够顺利履行职责。10.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行职责。.11第三方与其他各方11.1第三方应尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方和乙方的利益。11.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家有关法律法规和行业标准。五、合同变更与解除.12合同变更12.1在合同履行过程中，如因第三方介入需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。12.2变更后的合同内容应作为原合同的补充部分。.13合同解除13.1如第三方在履行职责过程中严重违约，甲方有权解除合同，并要求第三方承担相应的违约责任。13.2乙方在履行合同过程中严重违约，第三方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决.14争议解决14.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。14.2仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。.15第三方争议解决15.1第三方在履行职责过程中与其他各方发生的争议，应参照本合同争议解决方式解决。15.2第三方与其他各方在履行合同过程中发生的争议，应提交______仲裁委员会仲裁。本部分对2025年度城市轨道交通工程承包合同进行第三方介入后的修正，与第一部分共同构成完整的合同内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1工程设计文件要求：设计文件应包括但不限于总体设计、施工图设计、设备选型表、材料清单等，符合国家相关设计规范和标准。说明：设计文件是工程建设的依据，乙方必须严格按照设计文件进行施工。.2施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应确保其实施。.3施工合同要求：施工合同应明确工程范围、工期、质量标准、工程造价、付款方式、违约责任等内容。说明：施工合同是甲乙双方的权利义务关系的重要依据。.4工程进度报告要求：工程进度报告应包括工程进度、质量情况、安全文明施工情况等。说明：工程进度报告是甲方了解工程进展情况的重要途径。.5工程结算报告要求：工程结算报告应包括工程量清单、工程造价、付款情况等。说明：工程结算报告是工程竣工后进行结算的依据。.6工程验收报告要求：工程验收报告应包括工程质量、安全、环保等方面的验收结果。说明：工程验收报告是工程竣工验收的依据。.7工程变更通知单要求：工程变更通知单应包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的工程造价等。说明：工程变更通知单是工程变更的正式文件。.8工程索赔报告要求：工程索赔报告应包括索赔原因、索赔依据、索赔金额等。说明：工程索赔报告是解决工程索赔的依据。.9工程保险单要求：工程保险单应包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明：工程保险单是保障工程建设和施工人员安全的重要文件。.10其他相关文件说明：其他相关文件包括但不限于招投标文件、合同附件、会议纪要、往来函件等。说明二：违约行为及责任认定：.11甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应向乙方支付______的违约金，并承担相应的利息损失。违约行为：未按合同约定提供施工条件。责任认定：甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。.12乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定：乙方应承担相应的责任，包括但不限于返工、修复或重新施工，并赔偿甲方因此造成的损失。违约