装修公司与服务分包商合作合同

装修公司与服务分包商合作合同合同编号：__________甲方（装修公司）：__________乙方（服务分包商）：__________第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________1.4项目期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条合作内容2.1甲方委托乙方在其分包范围内提供如下服务：__________2.2乙方应当按照甲方的要求和标准，按时完成分包服务，并保证服务质量。第三条费用及支付3.1分包服务费用为人民币____元（大写：__________元整），其中包括但不限于材料费、人工费、管理费等。（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%作为预付款；（2）乙方按照合同约定完成分包服务并经甲方验收合格后，支付合同总价款的____%作为进度款；（3）项目完成后，支付合同总价款的____%作为尾款。3.3甲方支付款项时，乙方应当提供符合税务规定的发票。第四条质量保证4.1乙方保证其提供的分包服务符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2乙方应当在项目完成后提供质保期服务，质保期为____个月。在质保期内，如因乙方原因导致分包服务质量问题，乙方应当免费修复。第五条保密条款5.1双方在合作过程中可能获得对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，双方应对对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同规定，另一方有权要求违约方承担违约责任。6.2若乙方未能按照合同约定完成分包服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同编号：确保合同有唯一的编号以便于管理和追溯。2.主体资格：甲方和乙方均需具备合法的营业执照和相应的资质证书，以保证合同的有效性。3.项目描述：详细描述项目名称、地点和内容，避免因描述不清导致的纠纷。4.费用及支付：明确分包服务费用、支付方式和时间节点，确保双方的财务权益。5.质量保证：明确乙方提供服务的质量标准及质保期限，保障甲方的利益。6.保密条款：双方应对合作过程中获取的敏感信息保密，防止商业秘密泄露。7.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式，以约束双方履行合同。8.争议解决：确定争议解决的途径和地点，便于日后处理可能出现的纠纷。解决办法：1.协商解决：通过友好协商解决争议，以最小化双方损失。2.法律诉讼：如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼，依法维护权益。法律名词解释：合同编号：指为标识和追踪合同而设定的唯一编号。主体资格：指合同各方具备合法的法律地位和权利能力，能够独立承担法律责任。质保期：指乙方在合同约定的期限内对所提供服务或产品保持一定质量的承诺。商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。违约责任：指合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定时，应依法承担的法律责任。管辖权：指法院对案件进行审理和判决的权力，通常依据合同约定或法律规定确定。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：大型商业综合体装修项目补充条款：考虑到项目规模较大，可能涉及多方面合作，可以增加如下条款："鉴于项目的复杂性，甲乙双方同意设立一个联合项目管理委员会，负责协调项目进度、解决现场问题，并定期召开会议，共同决策项目的重大事项。"2.场合：老旧小区翻新改造补充条款：老旧小区可能涉及到居民日常生活，可以增加如下条款："在施工期间，乙方应采取必要的措施减少对居民生活的影响，如合理规划施工时间，避免在居民休息时间进行噪音较大的工作，并确保施工安全，保障居民出行安全。"3.场合：环保型装修项目补充条款：环保型项目需要特别关注环保标准，可以增加如下条款："乙方保证在施工过程中使用符合国家环保标准的材料，并采取环保措施减少对环境的影响，如有必要，乙方需提供相关环保认证文件。"4.场合：跨区域合作项目补充条款：跨区域合作可能存在沟通不畅的问题，可以增加如下条款："甲乙双方应建立有效的沟通机制，包括但不限于定期视频会议、现场巡查等，以确保项目顺利进行。若因跨区域沟通造成延误，双方应相互理解并提供必要的协助。"合同所需附件列表：1.双方营业执照副本复印件2.乙方相关资质证书复印