2025年度地下综合管廊施工合同补充协议范本

2025年度地下综合管廊施工合同补充协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：_______地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、工期1.本补充协议工期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______个月。2.因不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，经双方协商一致，可延长工期_______个月。二、工程范围及质量标准1.工程范围：根据主合同约定，甲方负责地下综合管廊的施工、监理及验收等工作。2.质量标准：按照《城市地下综合管廊工程施工及验收规范》（GB508382014）及相关标准执行。三、工程款支付1.甲方根据工程进度，向乙方提交工程款支付申请，乙方应在收到申请后_______个工作日内支付。2.工程款支付方式：采用按月支付的方式，每月支付工程款的_______%。3.乙方应在工程验收合格后_______个工作日内支付剩余工程款。四、变更及索赔1.在工程实施过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量发生变化，双方应按照实际发生量调整工程款。2.因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决1.双方在履行本补充协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本补充协议的争议解决方式不排斥双方在主合同中约定的争议解决方式。六、其他1.本补充协议未尽事宜，按照主合同约定执行。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本补充协议中，“第三方”是指除甲方（施工方）和乙方（业主方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司、金融机构等。二、第三方介入的适用范围（1）甲方或乙方根据本合同约定，需要聘请第三方提供专业服务或技术支持。（2）因工程需要，甲方或乙方认为有必要引入第三方进行协助。（3）双方协商一致，认为引入第三方有利于工程顺利进行。三、第三方责任限额1.第三方在本协议项下的责任限额，应根据其提供服务的内容、性质和风险程度由双方协商确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为本补充协议的附件。3.如第三方责任限额未在合同中明确约定，则默认为乙方承担全部责任。四、第三方责权利1.第三方权利：（1）按照合同约定，享有收取服务费用的权利。（2）在提供专业服务或技术支持过程中，享有知情权、参与权和监督权。（3）在履行合同过程中，享有合法权益的保护。2.第三方义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成工作任务。（2）遵守国家法律法规和行业规范，确保服务质量。（3）对提供的服务或技术支持承担相应的责任。（4）保守甲方和乙方的商业秘密。3.第三方责任：（1）因第三方原因导致工程延误、质量不合格或造成其他损失的，第三方应承担相应的责任。（2）第三方责任的具体范围和赔偿标准，由双方在合同中明确约定。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由双方在合同中明确约定。2.第三方在履行合同过程中，应与甲方、乙方保持良好沟通，确保工程顺利进行。3.第三方不得直接与甲方、乙方以外的其他第三方发生业务往来，如需发生，应经甲方、乙方同意。4.第三方在履行合同过程中，如需与其他第三方合作，应确保合作方具备相应的资质和条件，并经甲方、乙方同意。六、第三方变更及退出1.第三方如需变更或退出本协议，应提前_______个工作日书面通知甲方、乙方。2.甲方、乙方有权在收到通知后_______个工作日内，书面同意或拒绝第三方的变更或退出。3.第三方变更或退出后，其权利义务由变更后的第三方或接替其履行合同义务的第三方承担。七、争议解决1.第三方与甲方、乙方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.第三方争议解决方式不排斥甲方、乙方在主合同中约定的争议解决方式。八、其他1.本补充协议未尽事宜，按照主合同约定执行。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，第三方如有需要，可同时获得一份。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________第三方：____________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度地下综合管廊施工合同》正本详细要求：合同正本应包含合同的全部条款，包括但不限于工程范围、工期、质量标准、工程款支付、变更及索赔、争议解决等。说明：本附件为合同的主要文件，是双方权利义务的依据。2.《第三方服务协议》详细要求：协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。说明：本附件用于明确第三方在工程中的具体职责和权利义务。3.《工程进度计划表》详细要求：计划表应详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。说明：本附件用于监控工程进度，确保工程按计划进行。4.《工程质量验收报告》详细要求：报告应详细记录工程质量验收的结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：本附件用于证明工程质量符合合同要求。5.《工程变更单》详细要求：变更单应详细记录工程变更的原因、内容、影响、变更后的工程量及费用等。说明：本附件用于记录工程变更情况，作为调整工程款和工期的依据。6.《工程款支付凭证》详细要求：凭证应包括支付时间、支付金额、支付方式、收款人信息等。说明：本附件用于证明工程款已按约定支付。7.《违约责任承担证明》详细要求：证明应详细记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明：本附件用于证明违约责任的承担情况。8.《争议解决协议》详细要求：协议应明确争议解决的方式、程序、时限等。说明：本附件用于解决双方在履行合同过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定的时间完成工程。乙方未按合同约定的时间支付工程款。第三方未按合同约定提供专业服务或技术支持。任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：甲方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向乙方支付_______%的违约金。乙方未按合同约定的时间支付工程款，每延误一天，应向甲方支付_______%的违约金。第三方未按合同约定提供专业服务或技术支持，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。3.违约责任示例：乙方在合同约定的付款期限后_______天仍未支付工程款，应向甲方支付