2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本_第1页
2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本_第2页
2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本_第3页
2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本_第4页
2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程竣工验收合作施工合同示范文本本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(施工单位):名称:________________________地址:________________________法定代表人:__________________联系电话:____________________乙方(建设单位):名称:________________________地址:________________________法定代表人:__________________联系电话:____________________鉴于甲方具备相应的施工资质,乙方需要甲方提供2025年度建筑工程竣工验收施工服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________________________2.工程地点:________________________3.工程规模:________________________4.工程内容:________________________5.工程投资:________________________二、施工内容与要求1.甲方负责对乙方提供的工程进行竣工验收施工,确保工程符合国家及行业相关标准和规范。2.甲方应严格按照乙方提供的工程图纸、技术文件和施工规范进行施工。3.甲方应保证施工质量,确保工程在竣工验收时达到优良等级。4.甲方应按时完成施工任务,不得拖延工期。三、施工进度与工期1.施工工期:自本合同签订之日起______日内完成竣工验收施工。2.甲方应按照乙方要求,合理调整施工进度,确保工程按期完工。3.因甲方原因导致工期延误,每延误一日,甲方应向乙方支付______元违约金。四、施工费用1.甲方根据工程实际完成情况,向乙方提交工程结算报告。2.乙方应在收到工程结算报告后______日内审核完毕,并支付工程款。3.工程款支付方式:________________________4.甲方应依法纳税,并承担由此产生的相关费用。五、工程质量与验收1.甲方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。2.乙方有权对工程进行验收,验收合格后方可投入使用。3.如验收不合格,甲方应在接到通知后______日内整改完毕,直至合格。六、保密与知识产权1.双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.甲方在施工过程中所形成的知识产权归甲方所有。七、违约责任1.如甲方未能按时完成施工任务,每延误一日,甲方应向乙方支付______元违约金。2.如甲方在施工过程中造成工程损失,甲方应承担全部责任。3.如乙方未按时支付工程款,每延误一日,乙方应向甲方支付______元违约金。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(施工单位):签字:________________________日期:________________________乙方(建设单位):签字:________________________日期:________________________第二部分:第三方介入后的修正一、第三方介入的定义与范围1.本合同所称第三方,指在本合同履行过程中,由甲方、乙方或双方同意参与工程竣工验收施工的其他组织或个人。a.技术咨询服务;b.质量监督与检测服务;c.竣工验收鉴定服务;d.其他双方认可的介入形式。3.第三方的介入应经甲乙双方同意,并在本合同中明确约定。二、第三方介入的程序1.第三方介入前,甲方应向乙方提交第三方资质证明材料,包括但不限于营业执照、专业许可证、相关专业技术人员的资格证书等。2.乙方收到甲方提交的材料后,应在______日内审核完毕,并书面回复甲方是否同意第三方介入。3.第三方介入后,甲方应与乙方、第三方共同签订补充协议,明确各方的责任、权利和义务。三、第三方的责任与权利1.第三方应根据本合同及相关法律法规,独立承担技术咨询服务、质量监督与检测服务、竣工验收鉴定服务等责任。2.第三方的权利包括:a.甲方应提供必要的施工资料和条件,以支持第三方履行职责;b.第三方有权对施工过程中的质量、进度进行监督检查;c.第三方有权对竣工验收过程中的问题提出意见和建议。四、第三方的责任限额1.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方承担全部责任。2.第三方的责任限额为本合同约定的工程投资额的_____%。3.如第三方在履行职责过程中违反法律法规或合同约定,给甲乙双方造成损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在履行职责过程中,与甲方、乙方的责任划分如下:a.第三方对施工过程中的质量问题承担责任,甲方对施工进度和质量承担责任;b.第三方对竣工验收过程中的鉴定结论承担责任,乙方对验收结果承担责任;c.第三方在履行职责过程中,如违反法律法规或合同约定,由第三方自行承担责任。2.第三方在履行职责过程中,如需甲方、乙方配合,甲方、乙方应予以积极配合,但甲方、乙方的配合不应影响第三方的独立性和公正性。3.第三方与其他各方的合作关系仅限于本合同约定的范围,第三方与其他方之间不形成法律关系。六、第三方变更与退出1.如第三方在履行职责过程中出现下列情况,甲方、乙方有权要求其退出:a.无法履行职责;b.违反法律法规或合同约定;c.无法继续履行职责。2.第三方退出后,甲方、乙方应根据实际情况,协商确定新的第三方介入,或由甲方、乙方自行履行相关职责。七、本合同的补充与解释1.本部分为第三方介入后的修正条款,与第一部分具有同等法律效力。2.如本部分条款与第一部分发生冲突,以本部分条款为准。3.本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术文件要求:包含施工图纸、设计说明书、施工组织设计、施工方案等。说明:附件一为施工过程中必须遵守的技术文件,甲方应确保其完整性和准确性。2.附件二:第三方资质证明材料要求:包括营业执照、专业许可证、相关专业技术人员的资格证书等。说明:附件二用于证明第三方具备履行合同所要求的专业能力和资质。3.附件三:补充协议要求:明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。说明:附件三为甲乙双方与第三方签订的补充协议,用于细化合同条款。4.附件四:工程结算报告要求:详细列出工程量、材料费、人工费、机械费等。说明:附件四为甲方提交的工程完工后的结算报告,乙方应在规定时间内审核。5.附件五:验收报告要求:记录竣工验收过程中的检查结果、存在问题及整改措施。说明:附件五为第三方出具的竣工验收报告,乙方应据此进行验收。6.附件六:违约金支付凭证要求:证明违约金已支付。说明:附件六为违约金支付凭证,乙方应在规定时间内支付违约金。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.甲方违约:未按时完成施工任务,导致工期延误;施工过程中出现质量问题,未在规定时间内整改;未按时支付工程款;违反合同约定,造成乙方损失。b.乙方违约:未按时支付工程款;未按时验收工程;违反合同约定,造成甲方损失。c.第三方违约:无法履行职责;违反法律法规或合同约定;无法继续履行职责。2.责任认定标准:a.甲方违约责任:每延误一日,支付乙方______元违约金;因质量问题造成乙方损失,承担全部赔偿责任;未按时支付工程款,每延误一日,支付乙方______元违约金。b.乙方违约责任:每延误一日,支付甲方______元违约金;未按时验收工程,每延误一日,支付甲方______元违约金;因违约造成甲方损失,承担全部赔偿责任。c.第三方违约责任:因自身原因造成的损失,由第三方承担全部责任;违反法律法规或合同约定,造成甲乙双方损失,承担相应赔偿责任;无法继续履行职责,甲方、乙方有权要求其退出,并承担由此产生的费用。3.违约行为示例说明:a.甲方未按时完成施工任务,导致工期延误3天,应支付乙方______元违约金。b.乙方未按时支付工程款,导致甲方停工3天,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论