2025年度建筑工程施工合同争议解决方式模板承包合同

2025年度建筑工程施工合同争议解决方式模板承包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条合同标的一、承包人名称：_______二、承包人住所：_______三、承包人法定代表人：_______四、发包人名称：_______五、发包人住所：_______六、发包人法定代表人：_______第二条工程概况一、工程名称：_______二、工程地点：_______三、工程规模：_______四、合同工期：_______五、工程价款：_______第三条工程质量要求一、工程质量标准：_______二、施工图纸及资料：_______第四条施工组织设计一、承包人编制施工组织设计，经发包人批准后实施。1.施工进度计划；2.施工方案；3.施工技术措施；4.施工安全措施；5.施工环境保护措施；6.施工现场管理措施。第五条施工进度一、承包人应按照合同约定的工期完成工程。二、承包人应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度。1.发包人提供的施工图纸、资料等不符合合同约定；2.发包人未按合同约定提供施工场地、材料、设备等；3.发生不可抗力事件；4.其他原因。第六条材料设备供应一、发包人负责提供工程所需的材料、设备。二、承包人应按照合同约定的时间、地点接收材料、设备。1.发包人未按合同约定提供材料、设备；2.材料、设备质量不符合合同约定；3.其他原因。第七条施工安全一、承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。二、承包人应采取有效措施，确保施工现场安全。1.承包人未按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工；2.承包人未采取有效措施，确保施工现场安全；3.其他原因。第八条环境保护一、承包人应按照国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施，保护施工现场环境。二、承包人应遵守国家有关环境保护的规定，防止污染环境。1.承包人未按照国家有关环境保护的法律、法规和标准进行施工；2.承包人未采取有效措施，保护施工现场环境；3.其他原因。第九条工程验收一、工程竣工后，承包人应按照合同约定，向发包人提交竣工报告。二、发包人应在收到竣工报告之日起____个工作日内，组织验收。三、验收合格的工程，发包人应签发工程验收证书。四、验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至合格。第十条工程保修一、承包人应按照国家有关工程质量保修的法律、法规和标准，对工程进行保修。二、保修期限：____年。三、保修期内，因承包人原因造成的工程质量问题，承包人应承担保修责任。第十一条违约责任一、因承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定支付违约金。二、因承包人原因导致工程质量不合格的，承包人应按照合同约定承担保修责任。三、因承包人原因导致安全事故的，承包人应承担相应责任。四、因承包人原因导致环境污染的，承包人应承担相应责任。第十二条争议解决一、合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同生效一、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。二、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第十三条争议解决及第三方介入一、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。二、第三方介入2.第三方的概念a.第三方是指本合同之外的，为争议解决或合同执行提供专业服务的组织或个人。i.中介方：负责提供信息、沟通协调、组织谈判等服务的第三方。ii.监理方：负责对工程施工过程进行监督、检查、验收等服务的第三方。iii.仲裁机构：负责对争议进行仲裁的第三方。iv.其他专业服务机构：如法律顾问、审计机构等。3.第三方的责任限额a.第三方在执行其职责时，应对其行为后果承担相应的法律责任。i.第三方提供的专业服务应符合国家相关法律法规和行业标准。ii.第三方在执行职责过程中，应尽到合理注意义务，避免因自身原因造成损失。iii.第三方的责任限额应与其提供服务的内容、风险程度和合同金额相匹配。4.第三方与其他各方的划分说明a.第三方与甲方、乙方之间的关系：i.第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系。ii.第三方应按照甲方、乙方的委托范围和授权，履行其职责。b.第三方与合同标的之间的关系：i.第三方对合同标的的监督、检查、验收等行为，应遵循国家相关法律法规和行业标准。ii.第三方对合同标的的验收结果，应客观、公正，不得偏袒任何一方。c.第三方与其他方的责任划分：i.第三方在执行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应责任。ii.第三方在执行职责过程中，如因甲方、乙方原因造成损失，甲方、乙方应承担相应责任。5.第三方介入的程序a.任何一方提出需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。b.双方应在收到申请之日起____个工作日内，共同确定第三方及其服务内容。c.第三方介入后，双方应积极配合，确保第三方能够顺利履行职责。第十四条第三方费用及支付1.第三方介入产生的费用，包括但不限于咨询费、中介费、仲裁费等，由甲方和乙方按照约定的比例分担。2.第三方费用支付方式：a.双方应按照合同约定的时间和方式支付第三方费用。b.第三方费用支付后，甲方和乙方应及时向对方提供相关费用凭证。第十五条第三方保密义务1.第三方在执行职责过程中，应遵守国家有关保密的法律、法规和标准，对甲方、乙方和合同标的的保密信息承担保密义务。2.第三方违反保密义务，造成损失的，应承担相应责任。第十六条合同解除与终止1.如第三方在执行职责过程中出现严重违约行为，导致合同无法继续履行，任何一方均有权解除合同。2.合同解除后，第三方应立即停止履行职责，并退还已收取的费用。3.合同解除后，甲方和乙方应按照合同约定，处理剩余工程及相关事宜。第十七条本合同其他条款1.本合同第十三条、第十四条、第十五条、第十六条为本合同第三方介入后的附加条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。2.本合同其他条款与本部分条款不一致的，以本部分条款为准。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及资料要求：提供完整的施工图纸，包括设计说明、施工图、设备清单等。说明：施工图纸及资料是施工的重要依据，承包人必须严格按照图纸及资料进行施工。2.施工组织设计要求：包括施工进度计划、施工方案、技术措施、安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是施工过程的指导文件，承包人需确保施工组织设计的合理性和可行性。3.材料设备清单要求：详细列出工程所需的材料、设备的名称、规格、数量、产地等信息。说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据，发包人需确保清单的准确性和完整性。4.施工进度计划表要求：按月或按季度编制施工进度计划表，明确各阶段的完成时间。说明：施工进度计划表是施工进度管理的工具，发包人需定期检查进度计划的执行情况。5.工程验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等信息。说明：工程验收报告是工程验收的正式文件，承包人需确保报告的准确性和完整性。6.工程保修证书要求：记录保修期限、保修范围、保修责任等信息。说明：工程保修证书是工程保修的依据，承包人需按照保修证书的要求进行保修。7.争议解决协议要求：记录争议解决的方式、时间、地点、参与人员等信息。说明：争议解决协议是解决争议的正式文件，双方需按照协议执行。8.第三方介入协议要求：记录第三方介入的原因、范围、费用、责任等信息。说明：第三方介入协议是第三方介入的依据，双方需按照协议执行。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：承包人未按合同约定的时间完成工程。责任认定：承包人应按照合同约定支付违约金，具体金额根据延误的天数和工程总价的百分比计算。2.工程质量不合格违约行为：工程验收不合格，不符合合同约定的质量标准。责任认定：承包人应承担修复费用，并按照合同约定支付违约金。3.施工安全事故违约行为：发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。责任认定：承包人应承担事故责任，赔偿受害者损失，并按照合同约定支付违约金。4.环境污染违约行为：违反国家有关环境保护的法律、法规和标准，造成环境污染。责任认定：承包人应承担治理污染的费用，并按照合同约定支付违约金。5.材料设备供应延误违约行为：因承包人