2025年度绿色交通设施施工合同示范文本29

2025年度绿色交通设施施工合同示范文本[29]本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________乙方（建设单位）：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________鉴于甲方愿意为乙方提供绿色交通设施施工服务，乙方愿意接受甲方的施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、施工内容1.1本合同施工内容为：____________________________1.2施工地点：____________________________1.3施工期限：自____年____月____日至____年____月____日。二、施工质量要求2.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方提供的设计文件、施工图纸等技术文件的要求，确保施工质量。2.2施工过程中，乙方应严格按照设计文件、施工图纸等技术文件进行施工，不得擅自改变设计文件、施工图纸等技术文件。（1）符合国家有关法律法规、行业标准及甲方提供的设计文件、施工图纸等技术文件的要求；（2）符合合同约定的质量标准；（3）满足安全、环保、节能、绿色施工等方面的要求。三、施工进度要求3.1乙方应按照合同约定的施工期限，合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。3.2乙方应在施工过程中，定期向甲方报告施工进度，并及时解决施工过程中出现的问题。3.3如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任。四、施工安全与环境保护4.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。4.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中发生环境污染，确保施工过程中的环境保护。4.3乙方应按照国家有关环保法律法规的要求，对施工过程中产生的固体废物、废水、废气等污染物进行处理，确保达标排放。五、施工合同价款及支付方式5.1本合同施工合同价款为人民币____元整（大写：____元整）。（1）开工前支付合同价款的____%；（2）施工过程中根据工程进度支付合同价款的____%；（3）施工完成后支付合同价款的____%。5.3甲方支付施工合同价款时，应向乙方提供支付凭证。六、违约责任6.1如甲方未按合同约定支付施工合同价款，应向乙方支付____%的违约金。6.2如乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。6.3如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）：____________________________乙方（建设单位）：____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同所称“第三方”是指除甲方（施工方）和乙方（建设单位）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。1.2第三方介入本合同，需经甲方和乙方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。二、第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的责任限额如下：（1）监理单位：监理单位对施工过程中的质量问题、进度延误等承担连带责任，但责任限额不超过合同价款的____%。（2）设计单位：设计单位对设计文件中的技术错误承担赔偿责任，但责任限额不超过合同价款的____%。（3）检测机构：检测机构对检测数据真实性、准确性承担赔偿责任，但责任限额不超过合同价款的____%。（4）咨询公司：咨询公司对提供的咨询服务承担赔偿责任，但责任限额不超过合同价款的____%。（5）金融机构：金融机构对合同履行过程中的资金支付、结算等承担赔偿责任，但责任限额不超过合同价款的____%。三、第三方责权利3.1第三方在本合同中的权利：（1）根据合作协议或委托书，享有相应的合同权利；（2）在合同履行过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持；（3）有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。3.2第三方在本合同中的义务：（1）按照合作协议或委托书，履行相应的合同义务；（2）对合同履行过程中的问题，应及时向甲方和乙方报告；（3）对自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。四、第三方与其他各方的划分说明4.1第三方介入本合同，应明确其与甲方、乙方之间的关系，以及与其他各方（如监理单位、设计单位等）的职责划分。4.2甲方、乙方与第三方之间的关系如下：（1）甲方与乙方是合同主体，双方承担合同约定的权利和义务；（2）第三方作为合同履行过程中的辅助单位，承担相应的辅助职责；（3）第三方与甲方、乙方之间的关系，由合作协议或委托书约定。4.3第三方与其他各方之间的关系如下：（1）监理单位、设计单位等第三方单位，根据合作协议或委托书，承担相应的监理、设计等职责；（2）第三方单位与甲方、乙方之间的关系，由合作协议或委托书约定。五、第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入后，甲方和乙方应按照合作协议或委托书，向第三方提供必要的资料、信息等，确保第三方能够履行其合同义务。5.2第三方介入后，甲方和乙方应按照合同约定，向第三方支付相关费用。5.3第三方介入后，如因第三方原因导致合同履行出现争议，由甲方、乙方与第三方协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.4第三方介入后，如因第三方原因导致合同履行出现延误，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。5.5第三方介入后，如因第三方原因导致合同履行出现损失，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。六、合同变更及终止6.1第三方介入后，如需变更或终止本合同，甲方、乙方和第三方应协商一致，并签订相应的变更或终止协议。6.2第三方介入后，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲方、乙方和第三方应协商解决，并按照合同约定承担相应的责任。6.3第三方介入后，如因第三方原因导致合同无法履行，甲方、乙方有权解除合同，并要求第三方承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1甲方、乙方和第三方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决过程中，各方应保持诚信，积极配合，共同维护合同履行。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，由甲方、乙方和第三方另行协商解决。8.2本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）：____________________________乙方（建设单位）：____________________________第三方：____________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件：包括但不限于设计图纸、施工图纸、技术规范、施工组织设计等，用于指导施工过程中的各项工作。2.施工合同：本合同文本，用于明确甲乙双方的权利和义务。3.合作协议或委托书：第三方介入时签订的协议或委托书，明确第三方的职责和权限。4.施工进度计划：包括施工进度表、关键节点时间表等，用于跟踪施工进度。5.施工日志：记录施工过程中的重要事项，包括施工进度、质量问题、安全事件等。6.施工照片及视频资料：记录施工现场情况，包括施工过程、施工质量等。7.质量检验报告：包括材料检验报告、过程检验报告、最终检验报告等，证明施工质量符合要求。8.环境保护措施记录：记录施工过程中的环保措施及执行情况。9.施工安全记录：记录施工过程中的安全措施及执行情况。10.费用支付凭证：记录合同价款的支付情况。11.违约金支付凭证：记录违约金的支付情况。12.争议解决文件：包括争议解决协议、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付施工合同价款。责任认定标准：甲方应向乙方支付合同价款的____%作为违约金。示例说明：若甲方未按合同约定在规定时间内支付款项，则应向乙方支付合同价款的____%作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准：乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。示例说明：若乙方未按合同约定完成施工任务，则应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。3.违约行为：第三方未按合作协议或委托书履行合同义务。责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若监理单位未按合作协议或委托书履行监理职责，导致工程质量不合格，则监理单位应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：各方根据不可抗力的影响，协商解决合同无法履行的问题。示例说明：若发生地震、洪水等不可抗力事件，导致合同无法履行，甲方、乙方和第三方应协商解决合同无法履行的问题。5.违约行为：违反合同约定的其他行为。责任认定标准：根据合同约定，认定违约行为及责任。示例说明：若甲方未按合同约定提供施工图纸及技术文件，导致乙方无法正常施工，则甲方应承担相应的违约责任。甲方（施工方）：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________乙方（建设单位）：____________________________地址：_________________________