2025年度基础设施改造工程施工合同补充协议书范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度基础设施改造工程施工合同补充协议书范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______一、合同期限1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。2.本补充协议的期限为主合同期限的延续，即自主合同约定的工程竣工之日起至_______年_______月_______日止。二、工程范围及内容1.本补充协议涉及的工程范围为主合同约定的工程范围。2.本补充协议涉及的工程内容包括：（1）_______（具体工程内容1）。（2）_______（具体工程内容2）。（3）_______（具体工程内容3）。三、工程变更及增减（1）甲方应提前_______个工作日向乙方提出变更申请，并说明变更原因及影响。（2）乙方应在_______个工作日内对变更申请进行审核，并回复甲方。（3）双方经协商一致后，签订书面变更协议，作为本补充协议的附件。（1）工程量增加，工期相应顺延，费用按实际发生进行调整。（2）工程量减少，工期不变，费用按实际发生进行调整。（3）因设计变更等原因导致工程量、工期、费用发生变化的，双方应按照本补充协议的约定进行协商，达成一致后签订书面变更协议。四、工程款支付1.本补充协议约定的工程款支付方式为主合同约定的支付方式。（1）_______（具体节点及支付比例1）。（2）_______（具体节点及支付比例2）。（3）_______（具体节点及支付比例3）。3.乙方支付工程款时，应向甲方提供相应的付款凭证。五、工程质量及验收1.本补充协议涉及的工程质量标准为主合同约定的工程质量标准。（1）甲方应在工程竣工后_______个工作日内组织验收。（2）乙方应积极配合甲方进行工程验收。（3）验收合格后，双方应签订书面验收报告。六、违约责任1.甲方未按约定时间完成工程，每延迟一日，应向乙方支付_______元违约金。2.乙方未按约定时间支付工程款，每延迟一日，应向甲方支付_______元违约金。3.双方违反本补充协议的其他约定，应承担相应的违约责任。七、争议解决1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本补充协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。2.本补充协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。3.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所指的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、供应方、保险方等。2.第三方的介入应当是为了保证工程质量和进度，提高工程管理水平，或履行合同约定的其他必要职能。二、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致工程损失或损害的，其责任限额由本合同约定。2.第三方责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：（1）直接经济损失的赔偿限额。（2）因第三方原因导致的工期延误赔偿限额。（3）因第三方原因导致的工程质量问题赔偿限额。3.第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中予以确认。三、第三方责任划分1.第三方在履行职责过程中，其责任划分如下：（1）监理方：负责监督工程质量、进度和安全，对工程质量、进度和安全承担监督责任。（2）设计方：负责工程设计，对设计质量承担设计责任。（3）咨询方：提供专业咨询服务，对咨询意见的正确性承担咨询责任。（4）检测方：负责工程检测，对检测结果的准确性承担检测责任。（5）供应方：提供工程所需材料、设备，对材料、设备的供应质量承担供应责任。（6）保险方：根据保险合同约定，对工程保险范围内的事故承担赔偿责任。2.第三方责任划分应在本合同及第三方介入协议中明确约定，并作为合同附件。四、第三方介入程序1.甲方、乙方根据工程需要，可邀请第三方介入工程管理。2.第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的职责、权限和责任。3.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确第三方的责任和义务。4.第三方介入协议作为本合同的附件，与主合同具有同等法律效力。五、第三方介入协议内容（1）第三方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人等。（2）第三方介入的工程范围和内容。（3）第三方的职责和权限。（4）第三方的责任和义务。（5）第三方责任限额。（6）第三方介入期限。（7）第三方介入费用及支付方式。（8）争议解决方式。（9）协议生效及终止条件。2.第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署。六、第三方介入变更1.在第三方介入期间，如需变更第三方的职责、权限、责任等，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。2.第三方介入变更协议作为本合同的附件，与主合同具有同等法律效力。七、第三方介入终止1.第三方介入期满或合同约定的终止条件成就，第三方介入终止。2.第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，包括但不限于：（1）终止第三方介入协议。（2）结算第三方介入费用。（3）办理工程验收手续。（4）移交工程资料。3.第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行本合同约定的其他义务。八、违约责任1.第三方未按约定履行职责，导致工程损失或损害的，应承担相应的违约责任。2.甲乙双方未按约定配合第三方工作，导致第三方无法履行职责的，应承担相应的违约责任。3.第三方介入期间，甲乙双方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。九、争议解决1.第三方介入期间，甲乙双方与第三方之间发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本补充协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。2.本补充协议一式_______份，甲乙双方和第三方各执_______份。3.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《2025年度基础设施改造工程施工合同》副本。详细要求：本附件应包含主合同的全部内容，包括合同双方的基本信息、工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等。说明：附件一作为本补充协议的附件，与主合同具有同等法律效力。2.附件二：第三方介入协议。详细要求：本附件应详细列明第三方的名称、职责、权限、责任限额、介入期限、费用及支付方式等。说明：附件二作为本补充协议的附件，与主合同及本补充协议具有同等法律效力。3.附件三：工程变更协议。详细要求：本附件应详细列明变更的原因、内容、影响、调整后的工程量、工期、费用等。说明：附件三作为本补充协议的附件，与主合同及本补充协议具有同等法律效力。4.附件四：工程验收报告。详细要求：本附件应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：附件四作为本补充协议的附件，与主合同及本补充协议具有同等法律效力。5.附件五：违约金支付凭证。详细要求：本附件应详细记录违约金的支付时间、金额、原因等。说明：附件五作为本补充协议的附件，与主合同及本补充协议具有同等法律效力。6.附件六：争议解决相关文件。详细要求：本附件应包括争议解决过程中的所有文件，如协商记录、调解书、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：附件六作为本补充协议的附件，与主合同及本补充协议具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间完成工程。责任认定标准：每延迟一日，甲方应向乙方支付_______元违约金。示例说明：若甲方应在2025年12月31日前完成工程，但实际完成时间为2026年1月5日，甲方应向乙方支付5天的违约金，共计_______元。2.违约行为：乙方未按约定时间支付工程款。责任认定标准：每延迟一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。示例说明：若乙方应在工程进度达到约定节点后7日内支付工程款，但实际支付时间为第10日，乙方应向甲方支付3天的违约金，共计_______元。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应根据其职责和责任限额承担相应的