2025年度新能源充电桩分项承包施工合同

2025年度新能源充电桩分项承包施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（业主单位）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方具备新能源充电桩分项承包施工资质，乙方需要建设新能源充电桩项目，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：________________2.项目地点：________________3.项目规模：________________4.项目总投资：________________5.项目工期：________________二、承包内容（1）设备采购、安装；（2）线路敷设、调试；（3）配套设施建设；（4）项目验收；（5）售后服务。2.甲方按照乙方要求，确保施工质量、进度和安全生产。三、合同价款及支付方式1.合同价款：________________2.支付方式：（1）合同签订后，乙方支付甲方合同价款的__%作为预付款；（2）项目完工并验收合格后，乙方支付甲方合同价款的__%；（3）项目保修期满后，乙方支付甲方合同价款的__%。四、工期及验收1.项目工期：自合同签订之日起，共计__个月。2.验收标准：按照国家相关标准和规范执行。3.验收程序：（1）项目完工后，甲方通知乙方进行验收；（2）乙方应在收到验收通知后__日内完成验收工作；（3）验收不合格的，甲方应在__日内进行整改，直至合格。五、违约责任1.甲方未按合同约定完成施工任务的，应向乙方支付合同价款的__%作为违约金；2.乙方未按合同约定支付款项的，应向甲方支付合同价款的__%作为违约金；3.双方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）签字：________________乙方（业主单位）签字：________________日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方（施工单位）和乙方（业主单位）以外的任何个人或单位，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备制造商、检测机构、咨询服务机构等。二、第三方介入原因（1）甲方或乙方在履行合同过程中需要第三方提供专业服务或协助；（2）为保证项目质量、安全、进度等，需要第三方进行监督管理；（3）根据法律法规或政策要求，必须引入第三方进行审核、评估或鉴定；（4）其他需要第三方介入的情况。三、第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额如下：（1）第三方在履行本合同过程中，因其自身原因导致工程质量不合格、安全事故或延误工期，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在履行本合同过程中，因其自身原因导致合同价款损失，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行本合同过程中，因其自身原因导致其他违约行为，应承担相应的违约责任；（4）第三方责任限额不得超过其在本合同中的实际收益。四、第三方责权利划分4.1第三方在本合同中的责权利划分如下：（1）责任：第三方应按照本合同约定，履行其职责，保证服务质量，不得出现违约行为；（2）权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料、信息和支持，有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查；（3）义务：第三方应遵守国家法律法规和行业规范，遵守合同约定，保证其提供的资料、信息真实、准确、完整。五、第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：（1）甲方或乙方提出第三方介入申请，并向对方提供第三方的基本情况、服务内容、费用等资料；（2）对方同意第三方介入后，双方共同与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务和责任；（3）补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。六、第三方变更与退出6.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前__日通知甲方和乙方，并经双方同意。6.2第三方变更或退出后，甲方和乙方应重新确定第三方，并签订补充协议。六、违约责任6.1甲方或乙方未按照本合同约定引入第三方，或引入的第三方不符合合同要求，应承担相应的违约责任。6.2第三方未按照本合同约定履行职责，或出现违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；8.2本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：新能源充电桩分项承包施工合同说明：本合同文本，详细规定了甲方和乙方之间的权利、义务、责任等。2.附件二：项目设计图纸要求：提供详细的设计图纸，包括充电桩布局、线路走向、设备规格等。说明：设计图纸是施工的依据，必须准确无误。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程量，包括人工、材料、机械等费用。说明：工程量清单是计算工程款的基础。4.附件四：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是保证施工顺利进行的重要文件。5.附件五：质量检验报告要求：提供第三方检测机构出具的质量检验报告。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据。6.附件六：进度款支付凭证要求：提供银行转账记录、发票等支付凭证。说明：进度款支付凭证是证明已支付款项的依据。7.附件七：工程验收报告要求：提供第三方验收机构出具的工程验收报告。说明：工程验收报告是工程完工的标志。8.附件八：保修期承诺书要求：提供保修期限、保修范围、保修方式等承诺。说明：保修期承诺书是保障乙方权益的重要文件。9.附件九：第三方介入协议说明：如有第三方介入，本附件应详细列出第三方的责任、权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时完成施工任务，延误工期。责任认定：甲方应向乙方支付合同价款的__%作为违约金。（2）乙方未按时支付进度款。责任认定：乙方应向甲方支付合同价款的__%作为违约金。（3）第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不合格。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，并支付合同价款的__%。（4）甲方或乙方因自身原因导致安全事故。责任认定：责任方应承担相应的赔偿责任，并