2025年度建筑公司工程结算合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑公司工程结算合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度建筑工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类别：________________________5.工程合同造价：人民币_______元整（大写：_______元整）。二、工程结算1.工程结算依据：甲乙双方应按照《建筑工程施工合同》及相关法律法规的规定进行工程结算。2.工程结算方式：采取按月结算的方式，每月______日为结算日。3.工程结算程序：（1）乙方在每月______日前，向甲方提交上月工程结算报表，包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等。（2）甲方在收到乙方提交的结算报表后______日内，对报表进行审核，如有异议，应在收到报表之日起______日内提出。（3）甲乙双方在收到对方意见后______日内，协商解决争议。（4）协商不成时，甲乙双方可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.工程结算款支付：（1）甲方应在每月______日前，将上月工程结算款支付给乙方。（2）甲方支付结算款的比例为：_______%（3）结算款支付方式：银行转账。三、违约责任1.甲方未按约定支付结算款的，应向乙方支付_______%的违约金。2.乙方未按约定提交结算报表的，应向甲方支付_______%的违约金。3.因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付_______%的违约金。4.因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付_______%的违约金。四、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义（1）监理单位：负责对工程质量、进度、安全等进行监督和管理的单位。（2）造价咨询机构：提供工程造价咨询服务的单位。（3）审计机构：对工程结算进行审计的单位。（4）仲裁机构：解决合同争议的第三方机构。（5）其他协助合同履行的第三方。二、第三方责任限额1.第三方在本合同中的责任限额如下：（1）监理单位：对工程质量、进度、安全等方面的责任限额为本合同造价的_______%。（2）造价咨询机构：对工程造价咨询服务的责任限额为本合同造价的_______%。（3）审计机构：对工程结算审计的责任限额为本合同造价的_______%。（4）仲裁机构：对解决合同争议的责任限额为本合同造价的_______%。（5）其他第三方：根据其提供的服务内容，由甲乙双方另行约定责任限额。2.第三方责任限额的计算方式如下：（1）以本合同造价为基数，乘以第三方责任限额比例。（2）如第三方责任限额低于实际损失，第三方应承担全部责任。三、第三方权利与义务1.第三方的权利：（1）根据本合同约定，第三方有权获得甲乙双方支付的报酬。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。（3）第三方有权要求甲乙双方按照约定履行合同义务。2.第三方的义务：（1）第三方应按照本合同约定，履行其职责，确保合同履行顺利进行。（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和业务信息。（3）第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应协助甲方履行合同义务，确保工程质量、进度、安全等方面符合约定。（2）第三方应按照甲方要求，及时提供相关资料和协助。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应协助乙方履行合同义务，确保工程结算准确无误。（2）第三方应按照乙方要求，及时提供相关资料和协助。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应公平、公正地履行职责，维护甲乙双方的合法权益。（2）第三方应遵守本合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。五、第三方变更与退出1.第三方变更：（1）甲乙双方经协商一致，可以更换第三方。（2）更换第三方后，原第三方与本合同相关的权利、义务由新第三方继承。2.第三方退出：（1）第三方因故无法履行职责，经甲乙双方协商一致，可以退出本合同。（2）第三方退出后，其与本合同相关的权利、义务由甲乙双方自行承担。六、争议解决1.第三方在本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况附件：工程设计文件及图纸工程施工许可证工程施工合同工程施工图审查意见书工程施工进度计划2.工程结算附件：工程量清单及计价表材料价格表人工费结算表机械费结算表工程变更单工程签证单工程停工记录工程验收报告3.第三方介入附件：监理单位资质证明文件造价咨询机构资质证明文件审计机构资质证明文件仲裁机构资质证明文件4.其他附件：付款凭证银行转账记录法律法规及政策文件附件详细要求和说明：1.所有附件均需加盖甲乙双方公章或合同专用章。2.附件内容应真实、完整、清晰，与合同内容相符。3.附件应按照合同约定的顺序排列，并附有目录。4.附件应使用标准A4纸张，双面打印。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按约定时间支付结算款。b.未按约定提供施工图纸和施工条件。c.未按约定进行工程验收。乙方违约行为：a.未按约定时间完成工程。b.工程质量不符合约定标准。c.未按约定提交工程结算报表。第三方违约行为：a.未按约定履行监理、造价咨询、审计等职责。b.未按约定提供准确、真实的咨询意见。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.逾期支付结算款，应向乙方支付_______%的违约金。b.未按约定提供施工图纸和施工条件，导致工程延期，甲方应向乙方支付_______%的违约金。c.未按约定进行工程验收，导致工程无法交付，甲方应承担相应责任。乙方违约责任：a.逾期完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。b.工程质量不符合约定标准，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。c.未按约定提交工程结算报表，应向甲方支付_______%的违约金。第三方违约责任：a.未按约定履行职责，导致工程损失，第三方应承担相应责任。b.提供的咨询意见不准确，导致工程损失，第三方应承担相应责任。简要示例说明：甲方逾期支付结算款，乙方有权要求甲方支付_______%的违