2025年度数据中心建设项目施工合同交底与信息安全管理

2025年度数据中心建设项目施工合同交底与信息安全管理本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________乙方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________鉴于甲方需要建设数据中心，乙方愿意承接该项目的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：2025年度数据中心建设项目1.2项目地点：________________________1.3项目规模：________________________1.4项目内容：________________________1.5项目投资：________________________二、合同双方的权利与义务2.1甲方权利与义务：（1）提供施工图纸、技术资料及设计变更通知等文件；（2）按约定支付工程款；（3）确保施工安全，遵守国家相关法律法规；（4）负责工程竣工验收，对工程质量进行验收；（5）负责办理项目备案、审批等相关手续；（6）对乙方施工过程中提出的合理化建议给予采纳；（7）负责项目后续维护工作。2.2乙方权利与义务：（1）按照施工图纸、技术资料及设计变更通知等文件进行施工；（2）按照约定时间完成施工任务；（3）确保工程质量，对工程质量负责；（4）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（5）负责工程竣工验收前的试运行工作；（6）负责办理施工许可、临时用电、消防等相关手续；（7）在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程进度延误，乙方有权要求甲方延长工期。三、合同履行3.1施工工期：________________________3.2工程款支付：（1）开工前，甲方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到60%时，甲方支付合同总价款的40%；（4）工程进度达到90%时，甲方支付合同总价款的20%；（5）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余5%的尾款。3.3施工质量：（1）乙方应按照国家有关质量标准进行施工；（2）甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查；（3）工程质量不符合合同约定时，乙方应负责整改，直至合格为止。四、违约责任4.1甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付款的千分之五的违约金；（2）因甲方原因导致工程进度延误，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的千分之五的违约金；（3）未按约定办理项目备案、审批等相关手续，应承担相应的法律责任。4.2乙方违约责任：（1）未按时完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金；（2）工程质量不符合合同约定，乙方应负责整改，直至合格为止；（3）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。六、其他约定6.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）签字（盖章）：乙方（施工单位）签字（盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中的“第三方”指介入合同履行过程中的任何非甲乙双方的独立第三方主体，包括但不限于但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险机构、财务顾问、技术支持单位等。1.2第三方介入合同的目的应为协助合同履行、提高工程质量、确保项目安全、提高项目管理效率等。二、第三方责任与权限2.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规及合同约定，对其提供的服务承担责任。（1）根据合同约定，获取合同履行的相关信息和资料；（2）在合同履行过程中，对工程质量、进度、安全等进行监督、检查和评价；（4）按照合同约定，收取相应的服务费用。（1）提供专业、高效的服务，确保服务符合合同要求；（2）保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；（3）在合同履行过程中，如发现工程质量、进度、安全等问题，应及时向甲乙双方报告；（4）按照合同约定，承担相应的法律责任。三、第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成工程质量、进度、安全等问题的，应按照合同约定承担相应的责任。3.2第三方的责任限额如下：（1）对于设计单位，责任限额为合同总价款的5%。（2）对于监理单位，责任限额为合同总价款的3%。（3）对于检测机构，责任限额为合同总价款的1%。（4）对于保险机构，责任限额根据具体保险条款执行。（5）对于财务顾问、技术支持单位等其他第三方，责任限额根据双方协商确定。四、第三方介入流程4.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项、服务内容、费用及责任等。4.2甲乙双方应书面通知第三方介入合同的详细内容，并要求第三方确认其介入事宜。4.3第三方应在接到通知后，在约定的时间内完成确认手续，并正式介入合同履行。五、第三方变更与退出5.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，书面通知原第三方，并确认新第三方。5.2第三方因自身原因或不可抗力因素退出合同履行时，应提前向甲乙双方报告，并采取必要措施确保合同履行不受影响。5.3第三方退出合同履行后，甲乙双方应根据合同约定和相关法律法规，妥善处理合同履行过程中的事宜。六、第三方与其他各方的划分6.1第三方介入合同履行后，其责任与权利仅限于其提供的具体服务范围。6.2甲乙双方在合同履行过程中，应明确各自的责任和义务，避免因第三方介入而产生责任纠纷。七、保密条款7.1第三方在合同履行过程中，应严格遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。7.2保密期限为合同履行完毕之日起五年。八、适用法律与争议解决8.1本合同及第三方介入事宜的争议，适用中华人民共和国法律法规。8.2双方因本合同及第三方介入事宜发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。八、其他8.1本修正条款作为本合同的一部分，具有同等法律效力。8.2本修正条款自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包含项目的设计图纸、施工图、技术规范、施工方案、材料清单等。说明：施工图纸及技术资料是施工的重要依据，应确保其完整、准确、及时更新。2.附件二：工程量清单及计价依据详细要求：列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单及计价依据是计算工程款的基础，应详细、准确。3.附件三：合同专用条款详细要求：包含合同中双方特别约定的条款，如工期延误处理、材料设备采购等。说明：合同专用条款是合同的重要组成部分，应明确双方的权利和义务。4.附件四：施工进度计划详细要求：包括项目各个阶段的开始和结束时间、关键节点等。说明：施工进度计划是确保项目按期完成的重要工具，应定期更新。5.附件五：安全管理措施及应急预案详细要求：包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。说明：安全管理措施及应急预案是保障施工人员安全和项目顺利进行的重要保障。6.附件六：环境保护措施详细要求：包括施工现场的环保设施、环保措施、废弃物处理等。说明：环境保护措施是遵守国家环保法规，保护环境的重要责任。7.附件七：质量检验报告详细要求：包括材料、设备、施工质量检验的报告和记录。说明：质量检验报告是确保工程质量合格的重要证据。8.附件八：工程验收报告详细要求：包括项目竣工验收的记录、验收结论等。说明：工程验收报告是项目完工的正式文件，是合同履行的重要标志。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：每逾期一日，甲方应向乙方支付应付款的千分之五的违约金。示例：若合同约定工程款为100万元，甲方逾期支付一天，则应支付5000元的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成施工任务责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。示例：若合同约定工程款为100万元，乙方延误工期一天，则应支付5000元的违约金。3.违约行为：工程质量不符合合同约定责任认定标准：乙方应负责整改，直至合格为止，并承担相应的整改费用。示例：若甲方验收时发现某分项工程质量不合格，乙方需进行整改，直至合格，并承担整改费用。4.违约行为：第三方提供的服务不符合合同要求责任认定标准：第三方应按照合同