2025年度智能家居系统设计安装合同增补协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能家居系统设计安装合同增补协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智能家居系统设计安装合同增补协议名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系方式：________________________名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系方式：________________________一、增补内容1.甲方同意对原合同中约定的智能家居系统设计安装范围进行如下增补：2.乙方承诺在原合同约定的工期内，按照增补内容完成新增智能家居系统的设计、安装和调试工作。（1）新增功能模块及设备的价格，参照市场行情及乙方报价，经双方协商确定。（2）新增工程量的计算，以乙方实际完成的工程量为准。二、合同价款调整1.根据增补内容，主合同约定的合同价款作如下调整：（1）原合同价款：________________________。（2）增补内容涉及的价款：________________________。（3）调整后的合同价款：________________________。2.甲方应在签订本协议之日起__个工作日内，向乙方支付增补内容涉及的价款。三、履约期限1.乙方应在原合同约定的工期内，按照增补内容完成新增智能家居系统的设计、安装和调试工作。2.因增补内容导致工程延期，双方应协商确定新的履约期限。四、知识产权1.乙方承诺对新增智能家居系统所涉及的技术、设计等知识产权享有完整权利，并保证不侵犯他人合法权益。2.甲方有权在约定的范围内使用乙方提供的智能家居系统，并享有相应的知识产权。五、违约责任1.甲方未按约定支付增补内容价款的，应向乙方支付____%的违约金。2.乙方未按约定完成新增智能家居系统设计、安装和调试工作的，应向甲方支付____%的违约金。3.双方违约责任的其他约定，按照主合同约定执行。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议作为主合同的增补协议，与主合同具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________附件1：新增智能家居系统功能模块及设备清单附件2：新增智能家居系统设计、安装和调试方案附件3：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.设计院或设计事务所；2.施工单位；3.设备供应商；4.软件开发商；5.技术支持服务商；6.中介机构；7.其他相关第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行本协议过程中，因自身原因导致的任何损失或损害，应承担相应的法律责任。（1）设计、施工、设备供应等直接参与项目实施的第三方，其责任限额由乙方根据实际情况确定，并在本协议中明确。（2）软件开发商、技术支持服务商等提供技术支持的第三方，其责任限额由乙方根据技术支持服务的性质和范围确定，并在本协议中明确。（3）中介机构等提供中介服务的第三方，其责任限额由甲方根据中介服务的性质和范围确定，并在本协议中明确。三、第三方责权利1.第三方责任：（1）第三方应按照本协议约定的内容，按时、按质、按量完成相关工作。（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和甲方、乙方的相关规定。（3）第三方因自身原因导致项目延期、质量不合格或其他违约行为，应承担相应的违约责任。2.第三方权利：（1）第三方有权根据本协议约定，获得相应的报酬。（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和协助。（3）第三方有权在履行职责过程中，对项目提出合理化建议。3.第三方义务：（1）第三方应按照本协议约定，保守项目秘密。（2）第三方应配合甲方、乙方进行项目验收。（3）第三方应按照甲方、乙方的要求，提供相关资料和证明。四、第三方与其他各方的划分说明1.甲方、乙方与第三方之间的关系，以本协议及各自签订的补充协议为准。2.甲方、乙方对第三方的指示和安排，应通过乙方统一传达，第三方应向乙方负责。3.第三方在履行职责过程中，应遵守甲方、乙方的相关规定，不得损害甲方、乙方的合法权益。4.第三方在履行职责过程中，如需与甲方直接沟通，应经乙方同意。五、第三方变更1.如因特殊原因，需要更换第三方，甲方、乙方应协商一致，并签订相应的变更协议。2.变更后的第三方应满足本协议约定的相关条件，并承担相应的责任。3.变更协议作为本协议的补充部分，与本协议具有同等法律效力。六、争议解决1.甲方、乙方与第三方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议作为主合同的增补协议，与主合同具有同等法律效力。2.本协议一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________附件1：第三方责任限额明细表附件2：第三方权利义务说明附件3：第三方变更协议模板附件4：其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：新增智能家居系统功能模块及设备清单要求：详细列出新增的功能模块和设备名称、型号、数量、规格、价格等信息。说明：本附件作为本协议的组成部分，用于明确增补内容的具体细节。2.附件2：新增智能家居系统设计、安装和调试方案要求：包括设计图纸、施工方案、调试流程、技术参数、质量标准等内容。说明：本附件用于指导乙方进行设计、安装和调试工作，确保项目顺利进行。3.附件3：第三方责任限额明细表要求：列出所有参与项目的第三方及其责任限额。说明：本附件用于明确第三方在项目中的责任范围和赔偿标准。4.附件4：第三方权利义务说明要求：详细说明第三方在项目中的权利和义务。说明：本附件用于规范第三方在项目中的行为，确保项目顺利进行。5.附件5：第三方变更协议模板要求：提供第三方变更的协议模板，包括变更原因、变更内容、变更后的责任分配等。说明：本附件用于规范第三方变更的流程，确保变更的合法性和有效性。6.附件6：争议解决流程图要求：以图表形式展示争议解决的流程，包括协商、调解、仲裁、诉讼等环节。说明：本附件用于指导各方在发生争议时，按照规定的流程进行处理。7.附件7：项目验收报告要求：详细记录项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明：本附件用于证明项目已按约定完成，并符合质量标准。8.附件8：项目变更记录要求：记录项目实施过程中发生的所有变更，包括变更原因、变更内容、变更后的责任分配等。说明：本附件用于跟踪项目变更情况，确保项目按计划进行。9.附件9：项目相关文件汇总要求：汇总项目实施过程中产生的所有文件，包括合同、协议、图纸、报告等。说明：本附件用于方便各方查阅项目相关资料，确保项目信息的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付增补内容价款的；乙方未按约定完成新增智能家居系统设计、安装和调试工作的；第三方未按约定履行职责，导致项目延期、质量不合格或其他违约行为的；任何一方未按约定保守项目秘密的；任何一方未按约定配合项目验收的。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约责任的具体金额由双方协商确定，或根据法律法规、行业规范进行计算；如违约行为导致第三方受损，第三方有权向违约方追偿。3.示例说明：甲方未按约定支付增补内容价款，乙方有权要求甲方支付____%的违约金；