2025年度合同担保法在建设工程合同中的履约保障

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度合同担保法在建设工程合同中的履约保障本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度合同担保法在建设工程合同中的履约保障合同甲方（担保人）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________乙方（主债务人）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________丙方（主债权人）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________鉴于：1.甲方愿意为乙方向丙方提供的建设工程合同中的履约义务提供担保。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：第一条担保范围1.本合同担保范围为主合同项下乙方应向丙方支付的全部款项，包括但不限于工程款、质保金、违约金等。2.担保金额为主合同金额的____________________%，即人民币____________________元整。第二条担保期限1.本合同担保期限自主合同签订之日起至主合同约定的履约期限届满之日起____个月止。2.如主合同约定的履约期限届满，乙方未履行完毕主合同约定的义务，则本合同担保期限自动延长至乙方履行完毕主合同约定的义务之日止。第三条担保方式1.甲方采用保证担保方式为本合同提供担保。2.甲方保证在主合同约定的履约期限届满，乙方未履行完毕主合同约定的义务时，承担相应的担保责任。第四条担保责任1.甲方在本合同担保范围内，对乙方因违约行为而产生的全部债务承担连带责任。2.丙方有权直接向甲方要求履行担保责任，甲方不得拒绝。3.甲方承担担保责任后，有权向乙方追偿。第五条担保费用1.甲方对本合同担保不收取任何费用。2.如因乙方违约导致甲方承担担保责任，甲方有权向乙方追偿。第六条通知和送达1.本合同签订后，甲、乙、丙三方应各自将本合同正本一份送达对方。1.甲方通知：____________________2.乙方通知：____________________3.丙方通知：____________________第七条争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他1.本合同未尽事宜，甲、乙、丙三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲、乙、丙三方各执____份。甲方（担保人）：法定代表人（签字）：____________________乙方（主债务人）：法定代表人（签字）：____________________丙方（主债权人）：法定代表人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念1.中介机构：如律师事务所、会计师事务所、评估机构等。2.专业顾问：如法律顾问、财务顾问、技术顾问等。3.执行机构：如法院、仲裁机构等。4.其他相关方：如政府部门、行业协会等。二、第三方介入的职责1.中介机构：负责协助甲、乙、丙三方进行合同履行过程中的沟通、协调和监督，确保合同条款的执行。2.专业顾问：提供专业意见，协助甲、乙、丙三方解决合同履行过程中遇到的问题。3.执行机构：负责对违约方进行法律制裁，确保合同履行。4.其他相关方：根据具体情况，提供必要的协助和支持。三、第三方介入的程序1.甲、乙、丙三方应就第三方介入事宜达成一致意见，并签订书面协议。2.第三方介入后，应按照本合同约定和书面协议的约定，履行其职责。3.第三方介入期间，甲、乙、丙三方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。四、第三方责任限额1.第三方在本合同中的责任限额为主合同金额的____%，即人民币____元整。2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。3.第三方责任限额不因本合同担保范围的扩大而增加。五、第三方与其他各方的权利义务划分1.甲方与第三方：甲方应向第三方提供必要的资料和协助，第三方应按照本合同约定和书面协议的约定履行职责。2.乙方与第三方：乙方应配合第三方的工作，及时解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。3.丙方与第三方：丙方应向第三方提供必要的资料和协助，第三方应按照本合同约定和书面协议的约定履行职责。六、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，甲、乙、丙三方应继续履行本合同约定的义务。2.第三方介入期间，如出现合同履行问题，甲、乙、丙三方应共同协商解决。3.如协商不成，任何一方均可根据本合同约定和法律法规的规定，向法院提起诉讼或申请仲裁。七、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，如需变更本合同条款，甲、乙、丙三方应达成一致意见，并签订书面协议。2.变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。八、第三方介入后的合同解除1.第三方介入后，如出现本合同约定的解除情形，甲、乙、丙三方应协商解除合同。2.合同解除后，各方应根据本合同约定和法律法规的规定，处理合同解除后的相关事宜。九、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后，如甲、乙、丙三方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可根据本合同约定和法律法规的规定，向法院提起诉讼或申请仲裁。十、其他1.本部分为第三方介入后的修正条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。2.本部分未尽事宜，甲、乙、丙三方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建设工程合同详细要求：包括但不限于合同双方的基本信息、工程范围、工期、质量要求、付款方式、违约责任等内容。说明：本附件为主合同，为本担保合同的基础。2.附件二：担保协议详细要求：包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式、担保责任、担保费用、争议解决等内容。说明：本附件为本担保合同的详细条款。3.附件三：第三方介入协议详细要求：包括但不限于第三方的基本信息、介入目的、介入职责、责任限额、权利义务划分等内容。说明：本附件为第三方介入的具体安排。4.附件四：合同履行情况报告详细要求：包括但不限于工程进度、质量状况、付款情况、违约情况等内容。说明：本附件为合同履行情况的记录和报告。5.附件五：争议解决文件详细要求：包括但不限于争议原因、协商过程、解决方案、执行情况等内容。说明：本附件为争议解决的相关文件。6.附件六：第三方评估报告详细要求：包括但不限于第三方对合同履行情况的评估意见、建议等内容。说明：本附件为第三方对合同履行情况的专业评估。7.附件七：相关法律法规和政策文件详细要求：包括但不限于与合同履行相关的法律法规、政策文件等内容。说明：本附件为合同履行所需遵循的法律法规和政策依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按主合同约定的时间和质量完成工程。乙方未按主合同约定支付工程款或质保金。乙方违反主合同约定的质量标准。甲方未按本合同约定履行担保责任。2.责任认定：乙方未按主合同约定的时间和质量完成工程，应承担工期延误和违约金的责任。乙方未按主合同约定支付工程款或质保金，应承担逾期付款的违约责任。乙方违反主合同约定的质量标准，应承担修复费用和违约金的责任。甲方未按本合同约定履行担保责任，应承担相应的赔偿责任。示例说明：若乙方未按主合同约定的时间完成工程，导致工期延