2025年度新型城镇化工程装修施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新型城镇化工程装修施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方具备承担2025年度新型城镇化工程装修施工的资质和能力，乙方拟委托甲方对_______（项目名称）进行装修施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______二、施工期限2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3甲方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金。三、工程款项3.1乙方应于工程开工前向甲方支付_______元预付款。3.2工程进度款支付方式：_______3.3工程竣工结算：工程竣工后，双方应在_______日内进行工程竣工结算，乙方应在收到甲方提交的竣工结算报告后_______日内支付工程款。四、工程质量4.1甲方应按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：_______4.3乙方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，甲方应立即进行整改。五、工程变更5.1未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更工程内容、规模和预算。5.2如因设计变更、工程量增加等原因导致工程预算增加，双方应重新协商确定工程预算。六、安全生产6.1甲方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。6.2乙方应提供必要的安全生产条件，配合甲方做好安全生产工作。七、知识产权7.1甲方在施工过程中，应尊重乙方的知识产权，不得侵犯乙方及其关联方的合法权益。7.2甲方不得将乙方的技术秘密、商业秘密等透露给第三方。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同所指第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、造价咨询单位、材料供应商、设备供应商、工程检测机构等，在合同履行过程中可能介入的各类服务机构或个人。二、第三方介入的合法性2.1第三方介入必须依法进行，任何第三方介入活动均需符合国家法律法规及本合同的相关约定。三、第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因其自身原因造成工程质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。（1）设计单位：设计费用的一定比例，具体比例由双方在合同中约定；（2）监理单位：监理费用的一定比例，具体比例由双方在合同中约定；（3）材料供应商、设备供应商：根据材料或设备的合同金额，按一定比例确定责任限额；（4）工程检测机构：检测费用的一定比例，具体比例由双方在合同中约定。四、第三方责权利划分4.1第三方的权利：（1）按照合同约定提供相关服务；（2）根据合同约定收取服务费用；（3）在合同履行过程中，享有相应的知情权和监督权。4.2第三方的义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成相关服务；（2）确保其提供的服务符合国家法律法规及行业标准；（3）对因自身原因造成的问题，承担相应的法律责任；（4）遵守合同约定，不得泄露甲方或乙方的商业秘密。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托服务关系，第三方应服从甲方、乙方的管理和监督。5.2第三方在合同履行过程中，应积极配合甲方、乙方的工作，不得损害甲方、乙方的合法权益。5.3第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、第三方介入程序6.1甲方、乙方在需要第三方介入时，应提前向对方通报，并征得对方同意。6.2甲方、乙方与第三方达成一致后，应签订补充协议，明确各方权利、义务及责任。6.3补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。七、第三方介入费用的承担7.1第三方介入费用由甲方、乙方按合同约定或补充协议约定承担。7.2若第三方介入费用超出合同约定或补充协议约定的范围，超出部分由介入方自行承担。八、第三方介入的变更与解除8.1甲方、乙方在合同履行过程中，如需变更或解除第三方介入，应提前通知对方，并征得对方同意。8.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。九、其他9.1本部分修正条款作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。9.2本部分修正条款未尽事宜，按本合同及相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目施工图纸及设计文件详细要求：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、大样图等，确保图纸完整、准确，并符合国家相关标准。说明：图纸是施工的重要依据，需甲方提供，乙方审核无误后方可开始施工。2.材料设备清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等，确保清单详细、完整。说明：清单是工程材料设备采购和验收的依据，需甲方提供，乙方审核无误后方可进行采购。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需甲方提供，乙方审核无误后方可执行。4.施工合同详细要求：包括合同双方基本信息、工程概况、施工期限、工程款项、工程质量、安全生产、知识产权、争议解决等条款。说明：施工合同是甲乙双方履行工程的重要依据，需双方签字盖章。5.工程进度款支付计划详细要求：包括付款节点、付款金额、付款方式等。说明：支付计划是确保工程顺利进行的重要保障，需双方协商一致。6.工程竣工验收报告详细要求：包括验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：竣工验收报告是工程完工的标志，需甲方、乙方、第三方共同验收。7.工程保修书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等。说明：保修书是确保工程长期稳定运行的重要文件，需双方签字盖章。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方基本信息、介入内容、责任义务、费用承担等。说明：第三方介入协议是明确第三方在工程中的地位和责任的文件，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时提供施工图纸及设计文件。责任认定：甲方应承担因图纸延误造成的工期延误、材料设备积压等损失。示例：甲方未按时提供施工图纸，导致乙方工期延误3个月，甲方应赔偿乙方3个月工程款的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程进度款。责任认定：乙方应承担因付款延误造成的工程停工、材料设备积压等损失。示例：乙方未按时支付工程进度款，导致工程停工1个月，乙方应赔偿甲方1个月工程款的违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按时提供设计文件或检测报告。责任认定：第三方应承担因延误造成的