2025建设工程合同中石化标准文本

合同编号：合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：甲方为工程项目的业主或委托人，具备工程建设项目的相关资质和条件；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，同意签订本合同，共同完成工程项目。第一条工程内容1.1本工程项目的名称：。1.2本工程项目的地点：。1.3本工程项目的规模：。1.4本工程项目的质量标准：。1.5本工程项目的进度要求：。第二条合同价格2.1本合同的工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价应包含：工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方工程总价款的%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的%；（4）剩余的工程总价款，甲方应在质量保证期结束后日内支付给乙方。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成工程项目的施工任务。3.2乙方应保证工程质量，确保工程项目达到约定的质量标准。如发生质量问题，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。3.3工程项目的质量保证期为：自工程竣工验收合格之日起计算，为期年。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方要求和国家相关标准，确保工程项目的进度。4.2乙方应按照约定的工程进度计划进行施工，如有特殊情况需要调整进度，乙方应提前向甲方报告，并征得甲方同意。4.3乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第五条合同的变更和解除5.1合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因特殊情况需要变更或解除合同，应协商一致，并签订变更或解除合同的协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的内容履行合同义务。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的%。6.2甲方如未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应支付价款的%。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：年月日日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法：在合同签订前，双方应认真审查合同内容，确保合同符合法律法规的要求，必要时可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保提供的工程资料、设计文件等信息的真实、准确、完整。解决办法：双方应加强对工程资料的审核，必要时可委托第三方进行核实。3.工程质量问题可能导致合同纠纷，需明确质量标准、检验方法和质量责任。解决办法：在合同中详细规定工程质量标准、检验方法和质量责任，确保双方在质量问题上有明确的依据。4.工程进度延误可能导致合同纠纷，需明确工程进度、工期延期条件和违约责任。解决办法：在合同中约定明确的工程进度计划、工期延期条件和违约责任，以便在发生进度问题时有法可依。5.合同变更和解除可能导致双方利益受损，需明确变更和解除的条件、程序和违约责任。解决办法：在合同中约定明确的合同变更和解除条件、程序和违约责任，确保双方在合同变更和解除时有明确的依据。6.违约责任不明确可能导致合同纠纷，需明确违约行为、违约责任和解纷方式。解决办法：在合同中详细规定违约行为、违约责任和解纷方式，确保双方在违约时有明确的依据。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人，负责委托乙方完成工程项目的施工任务。2.乙方：指合同中的施工单位，负责按照甲方要求完成工程项目的施工任务。3.工程项目的质量保证期：指工程竣工验收合格之日起，为期一定年限的质量保障期限。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿金。5.争议解决：指合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。6.工期延期条件：指合同中约定的工程进度延误的条件和期限。7.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容进行修改或补充的行为。8.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，依法解除合同关系的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工单位与业主或委托人之间的建设工程合同签订。3.适用于工程项目的设计、施工、验收等各个阶段。补充条款：1.工程变更管理：当工程项目的范围、规模、设计等发生变更时，双方应按照约定的变更程序和变更价款进行调整。2.工程暂停和复工：当发生不可抗力或其他特殊情况导致工程暂停时，双方应协商确定暂停原因、暂停期间和复工条件。3.工程验收和保修：工程项目完成后，双方应按照约定的验收程序进行验收。验收合格后，乙方应承担一定的保修责任。4.合同争议解决：双方应约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。5.合同解除条件：约定合同解除的条件、程序和解除后的处理事项。6.违约责任：明确违约行为、违约责任和解纷方式，保障双方权益。附件列表：1.工程项目的相关设计文件、图纸和技术要求。2.