2025年度大型基础设施建设施工质量担保连带责任合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大型基础设施建设施工质量担保连带责任合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度大型基础设施建设施工质量担保连带责任合同甲方（担保人）：____________________________乙方（被担保人）：____________________________鉴于：1.甲方愿意为乙方在2025年度内承建的大型基础设施建设施工项目提供质量担保；2.乙方承诺严格按照国家相关法律法规、行业标准及施工合同约定，确保施工质量；3.为明确双方权利义务，特订立本合同。第一条担保范围1.本合同担保范围包括：乙方在2025年度内承建的大型基础设施建设施工项目，包括但不限于道路、桥梁、隧道、水利、电力、通信等；2.担保范围不包括乙方在施工过程中因自身原因造成的质量问题，以及因不可抗力因素导致的施工质量问题。第二条担保责任1.甲方在本合同有效期内，对乙方在施工过程中因违反国家相关法律法规、行业标准及施工合同约定，导致的质量问题承担连带责任；2.甲方在接到乙方或第三方提出的质量投诉后，应立即进行调查，并在接到投诉之日起15个工作日内给予答复；3.甲方在接到质量投诉后，如确认乙方存在质量问题，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复、赔偿等；4.甲方在承担赔偿责任后，有权向乙方追偿。第三条担保期限1.本合同担保期限自合同签订之日起至2025年度内乙方承建的大型基础设施建设施工项目竣工验收合格之日止；2.如乙方在担保期限内未按约定完成施工项目，或因乙方原因导致施工项目无法按期竣工验收，本合同担保期限自动延长至施工项目竣工验收合格之日止。第四条担保费用1.甲方在本合同担保期限内，向乙方收取担保费用，具体收费标准由双方协商确定；2.担保费用用于支付乙方在施工过程中因质量问题产生的赔偿费用，以及甲方因履行担保责任而产生的其他费用。第五条违约责任1.如乙方在施工过程中存在质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应的赔偿责任；2.如乙方未按约定支付担保费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金；3.如甲方未按约定履行担保责任，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。第六条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（担保人）：____________________________乙方（被担保人）：____________________________签订日期：____________________________附件：1.2025年度大型基础设施建设施工项目清单；2.乙方承建的大型基础设施建设施工项目质量保证书；3.双方协商确定的担保费用支付方式及标准。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，根据合同约定参与本合同履行过程的任何自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、法律顾问等。二、第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本合同的有效履行，确保施工质量，维护甲乙双方的合法权益，以及提高合同履行的透明度和公正性。三、第三方责任限额1.第三方在本合同中的责任限额，根据其提供的服务内容和合同约定确定。2.第三方责任限额不得超过其收取的费用总额。3.如第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵，其责任限额按照上述原则执行。四、第三方介入方式1.第三方介入方式包括但不限于监理、检测、评估、仲裁、法律顾问等。2.第三方介入的具体方式和内容，由甲乙双方在合同中明确约定。五、第三方权利义务1.第三方在合同履行过程中的权利：（1）根据合同约定，对施工过程进行监督、检查、检测；（2）在发现施工质量问题或合同履行瑕疵时，有权要求甲乙双方采取措施予以纠正；（3）在甲乙双方无法达成一致意见时，有权向合同签订地人民法院提起诉讼或仲裁。2.第三方在合同履行过程中的义务：（1）按照合同约定，提供专业、公正、客观的服务；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）对在合同履行过程中获取的信息，负有保密义务。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，对乙方施工过程进行监督、检查、检测等，甲方对第三方的服务质量和成果负责。2.第三方与乙方的关系：第三方对乙方施工过程进行监督、检查、检测等，乙方应配合第三方工作，并承担因自身原因导致的质量问题。3.第三方与合同签订地人民法院或仲裁机构的关系：第三方在合同履行过程中，如发生争议，可向合同签订地人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。七、第三方介入的具体条款1.监理条款：（1）甲方委托第三方对乙方施工过程进行监理，监理费用由甲方承担；（2）监理单位应按照国家相关法律法规、行业标准及施工合同约定，对施工过程进行监督、检查、检测；（3）监理单位发现施工质量问题或合同履行瑕疵时，应及时通知甲方和乙方，并要求乙方采取措施予以纠正。2.检测条款：（1）甲方委托第三方对施工项目进行检测，检测费用由甲方承担；（2）检测单位应按照国家相关法律法规、行业标准及施工合同约定，对施工项目进行检测；（3）检测单位发现施工质量问题或合同履行瑕疵时，应及时通知甲方和乙方，并要求乙方采取措施予以纠正。3.评估条款：（1）甲方委托第三方对施工项目进行评估，评估费用由甲方承担；（2）评估单位应按照国家相关法律法规、行业标准及施工合同约定，对施工项目进行评估；（3）评估单位发现施工质量问题或合同履行瑕疵时，应及时通知甲方和乙方，并要求乙方采取措施予以纠正。4.仲裁条款：（1）如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，可协商解决；（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁机构提起仲裁；（3）仲裁机构应根据本合同及相关法律法规，对争议进行审理。八、第三方介入的终止1.第三方介入的终止，由甲乙双方协商一致决定；2.第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。九、其他1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2025年度大型基础设施建设施工项目清单详细要求：列出所有项目名称、规模、地点、合同金额等信息。说明：本清单作为合同附件，用于明确施工项目的具体内容。2.附件二：乙方承建的大型基础设施建设施工项目质量保证书详细要求：包括施工质量保证期限、保证内容、违约责任等。说明：本保证书作为合同附件，用于明确乙方对施工质量的承诺。3.附件三：第三方资质证明文件详细要求：包括第三方营业执照、资质证书、相关许可等。说明：本证明文件作为合同附件，用于证明第三方具备相应资质和能力。4.附件四：监理合同详细要求：包括监理范围、监理内容、监理费用、监理期限等。说明：本合同作为附件，用于明确监理单位与甲方之间的权利义务。5.附件五：检测合同详细要求：包括检测范围、检测内容、检测费用、检测期限等。说明：本合同作为附件，用于明确检测单位与甲方之间的权利义务。6.附件六：评估合同详细要求：包括评估范围、评估内容、评估费用、评估期限等。说明：本合同作为附件，用于明确评估单位与甲方之间的权利义务。7.附件七：仲裁协议详细要求：包括仲裁机构、仲裁规则、仲裁费用等。说明：本协议作为附件，用于明确甲乙双方在发生争议时，选择仲裁解决的方式。8.附件八：保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本协议作为附件，用于明确甲乙双方及第三方之间的保密义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按约定时间完成施工项目；（2）乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改；（3）乙方未按约定支付担保费用；（4）甲方未按约定履行担保责任；（5）第三方未按约定履行职责；（6）甲乙双方未按约定解决争议。2.责任认定标准：（1）乙方未按约定时间完成施工项目，每延误一天，应向甲方支付相当于合同金额1%的违约金；（2）乙方施工过程中出现质量问题，每发现一处，应向甲方支付相当于修复费用1%的违约金；（3）乙方未按约定支付担保费用，每逾期一天，应向甲方支付相当于担保费用1%的违约金；（4）甲方未按约定履行担保责任，应承担相应的赔偿责任；（5）第三方未按约定履行职责，应承担相应的违约责任；（6）甲乙双方未按约定解决争议，应承担相应的违约责任。示例说明：1.乙方未按约定时间完成施工项目，延误30天，应向甲方支付相当于合同金额