奶牛场建设施工合同

奶牛场建设施工合同合同编号：__________发包方（以下简称甲方）：法定代表人：地址：联系方式：承包方（以下简称乙方）：法定代表人：地址：联系方式：一、总则1.1合同目的甲方为建设奶牛场，与乙方签订本合同，旨在明确双方在奶牛场建设工程中的权利和义务，保证工程顺利进行，达到预期的建设目标，使奶牛场具备符合要求的养殖及相关配套功能。1.2合同定义与解释本合同中，“工程”指奶牛场建设工程，包括但不限于牛舍、饲料储存区、挤奶厅、办公区、污水处理设施等所有约定的建设内容。“书面形式”包括但不限于信件、传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同条款应根据相关法律法规并结合本工程实际情况进行解释，如有歧义，双方应协商解决。二、工程概况2.1工程名称与地点工程名称为[奶牛场具体名称]建设工程。工程地点位于[详细地址]。2.2工程范围与内容工程范围包括奶牛场的整体规划与布局设计（符合当地农牧业规划要求），牛舍的建设（包含基础工程、主体结构、通风系统、保暖系统等），饲料储存区（具备防潮、防虫、防火功能），挤奶厅（配备先进的挤奶设备安装基础及相应的卫生设施），办公区（办公用房、员工宿舍、食堂等），污水处理设施（保证污水达标排放）以及场内道路、绿化等附属工程。三、合同工期3.1开工日期双方约定本工程的开工日期为[具体日期]，此日期以甲方下达的开工通知为准，开工通知应提前[X]日送达乙方。3.2竣工日期工程应于开工日期起[X]个工作日内竣工。如遇不可抗力或双方书面认可的特殊情况，竣工日期可相应顺延。3.3工期延误若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。但因甲方原因（如未能按时提供施工场地、施工图纸等）或不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）造成的工期延误，乙方不承担责任，且工期应相应顺延。乙方应在导致工期延误的事件发生后的[X]个工作日内，向甲方提交书面报告说明延误原因及预计延误时长。四、工程质量4.1质量标准本工程质量应符合国家现行的建筑工程质量验收规范以及农牧业设施建设相关标准，达到[具体质量等级，如合格或优良]标准。牛舍应保证结构安全、通风良好、易于清洁消毒；饲料储存区应能有效保障饲料品质；挤奶厅应符合卫生防疫要求，挤奶设备安装基础牢固且精度符合设备要求；污水处理设施应能保证污水经处理后达到当地环保部门规定的排放标准等。4.2质量检查与验收乙方应在工程施工过程中建立严格的质量自检制度，定期向甲方报送质量报告。甲方有权随时对工程质量进行检查，乙方应积极配合。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方到场检查，经甲方检查合格后方可隐蔽。工程竣工后，乙方应提交竣工报告及相关竣工资料，甲方应在接到报告后的[X]个工作日内组织竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到质量标准，整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。五、合同价款5.1计价方式本工程采用[具体计价方式，如固定总价或综合单价]计价方式。如采用综合单价计价，综合单价应包含完成单位工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、风险金等所有费用。5.2合同总价本合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价格为完成本合同约定的全部工程内容的包干价格，除因工程变更或本合同约定的调整因素外，不因任何其他原因调整。5.3价款支付甲方按照以下方式支付合同价款：预付款：合同签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X%]作为预付款。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报告，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付当月已完工程价值的[X%]作为进度款。竣工验收款：工程竣工验收合格后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X%]。质量保证金：合同总价的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。六、双方权利与义务6.1发包方权利与义务6.1.1权利（1）有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。（2）有权对工程设计进行变更，但应按照本合同约定的变更程序进行操作。（3）有权要求乙方提供与工程相关的资料，如施工组织设计、质量检验报告等。6.1.2义务（1）按照合同约定支付工程价款。（2）在开工前提供施工场地，保证施工场地具备施工条件，包括但不限于通水、通电、通路和平整场地等。（3）在开工前提供施工所需的工程地质和地下管线资料等相关资料，资料的准确性由甲方负责。（4）协调施工现场周边关系，处理施工过程中可能出现的外部干扰问题。6.2承包方权利与义务6.2.1权利（1）有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。（2）在符合合同约定和法律法规规定的前提下，有权自主安排施工组织和施工进度。（3）在甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程价款时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应责任。6.2.2义务（1）按照合同约定的工程范围、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和进度。（2）遵守施工现场的安全、环保等相关规定，承担施工过程中的安全责任，做好安全防护措施，防止安全发生。（3）对施工现场的地下文物、地下管线等进行保护，如发觉异常情况应及时通知甲方。（4）按照相关规定和甲方要求整理工程竣工资料，配合甲方进行竣工验收。七、工程变更7.1变更范围与程序7.1.1变更范围工程变更包括但不限于设计变更、工程量增减、工程质量标准调整等。变更内容应符合奶牛场建设的整体规划和功能要求。7.1.2变更程序若甲方提出变更要求，应向乙方发出书面变更通知，说明变更的内容、范围、要求等。乙方在收到变更通知后的[X]个工作日内，应向甲方提交变更报价及变更对工期影响的评估报告。甲方应在收到乙方报告后的[X]个工作日内予以确认或提出修改意见。若乙方提出变更建议，应向甲方提交书面变更建议报告，详细说明变更的必要性、可行性、对工程质量、工期和造价的影响等，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内予以答复。7.2变更价款确定如变更导致工程量增减，变更价款按照以下原则确定：（1）若合同中有适用于变更工程的单价，按照合同单价执行；（2）若合同中有类似变更工程的单价，参照类似单价协商确定；（3）若合同中没有适用或类似的单价，由乙方按照国家现行计价规范和市场价格水平重新报价，经甲方审核确认后执行。八、竣工验收8.1竣工验收条件工程竣工后，乙方应按照国家现行建筑工程竣工验收规范和本合同约定，完成以下工作：（1）完成合同约定的全部工程内容。（2）工程质量达到本合同约定的质量标准。（3）提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图纸、施工过程中的质量检验报告、隐蔽工程验收记录、材料设备的质量证明文件等。8.2竣工验收程序（1）乙方在工程竣工后向甲方提交竣工报告，申请竣工验收。（2）甲方在收到竣工报告后的[X]个工作日内组织勘察、设计、施工、监理等相关单位人员组成验收组，对工程进行竣工验收。（3）验收组按照验收规范和合同要求对工程进行检查、测试，对竣工资料进行审查。（4）若验收合格，验收组出具竣工验收合格报告；若验收不合格，乙方应按照验收组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请竣工验收，整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。九、违约责任9.1发包方违约责任9.1.1若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金。9.1.2若甲方未能按照合同约定提供施工条件，导致工程延误或增加乙方费用的，应承担相应的工期延误责任和费用增加部分的补偿责任。9.1.3若甲方未经乙方同意自行变更工程设计或增加工程量，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。9.2承包方违约责任9.2.1若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因工程质量未达到合同约定的标准，乙方应负责整改直至达到标准，整改费用由乙方承担，同时应按照合同总价的[X%]向甲方支付质量违约金。9.2.2若乙方在施工过程中偷工减料、使用不合格材料或设备，乙方应负责更换为合格产品，同时按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。9.2.3若乙方未经甲方同意将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应退还已收到的工程价款，并按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。十、争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2法律适用本合同的签订、履行