二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同3篇_第1页
二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同3篇_第2页
二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同3篇_第3页
二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同3篇_第4页
二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1合同标的描述2.2工程概况2.2.1工程名称2.2.2工程地点2.2.3工程规模2.2.4工程进度3.劳务供应内容3.1劳务供应范围3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员数量及配置4.合同工期及节点4.1合同工期4.2工程节点及验收标准5.劳务费用及支付方式5.1劳务费用组成5.2劳务费用计算方法5.3劳务费用支付方式5.4预付款及进度款支付比例6.人员管理及培训6.1劳务人员管理6.2劳务人员培训7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准及程序8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约行为及违约责任11.2违约赔偿方式12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市综合管廊建设有限公司乙方:劳务派遣有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:市区路号乙方注册地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1合同标的描述本合同标的为市区综合管廊建设工程中的劳务供应部分。2.2工程概况2.2.1工程名称市区综合管廊建设工程2.2.2工程地点市区2.2.3工程规模本工程总长度公里,包含座桥梁、座隧道。2.2.4工程进度本工程计划于2024年1月1日开始施工,2025年12月31日竣工。3.劳务供应内容3.1劳务供应范围乙方负责提供符合甲方要求的劳务人员,包括但不限于挖土、运输、浇筑、安装等工种。3.2劳务人员资质要求乙方提供的劳务人员需具备相关工种的操作技能和安全生产培训合格证书。3.3劳务人员数量及配置乙方需按照甲方要求,提供不少于人的劳务人员,并根据工程进度进行动态调整。4.合同工期及节点4.1合同工期本合同工期为36个月,自2024年1月1日起至2027年12月31日止。4.2工程节点及验收标准4.2.1工程节点本工程分为个节点,具体节点如下:节点1:土方开挖完成节点2:主体结构浇筑完成节点3:管道安装完成节点:竣工验收4.2.2验收标准各节点验收标准应符合国家相关规范及甲方要求。5.劳务费用及支付方式5.1劳务费用组成本合同劳务费用包括但不限于:人员工资、社会保险、福利待遇等。5.2劳务费用计算方法劳务费用按月计算,具体计算方法如下:月劳务费用=(人员工资+社会保险+福利待遇)×人数5.3劳务费用支付方式5.3.1预付款合同签订后5个工作日内,乙方需向甲方提交相关手续,甲方支付合同总价的20%作为预付款。5.3.2进度款各节点完成后,乙方需提交相关验收资料,甲方在验收合格后支付节点费用的70%。5.3.3结算款工程竣工后,乙方需提交工程结算资料,甲方在验收合格后支付剩余款项的10%。5.3.4保证金本合同签订后,乙方需向甲方支付合同总价的10%作为保证金,工程竣工后无违约行为,保证金全额退还。6.人员管理及培训6.1劳务人员管理乙方负责劳务人员的管理,确保其遵守甲方相关规定,保证施工安全。6.2劳务人员培训乙方需对劳务人员进行岗前培训,确保其具备必要的技能和安全意识。8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,承担安全生产主体责任,确保施工过程中不发生安全事故。8.2安全生产措施8.2.1乙方需配备专职安全管理人员,负责施工现场的安全监督和管理。8.2.2乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训,提高安全意识。8.2.3施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、防护栏杆等。8.2.4乙方应制定应急预案,并定期组织演练,确保事故发生时能够及时有效地处置。8.3文明施工要求8.3.1乙方应保持施工现场整洁,不得乱堆乱放建筑材料和施工垃圾。8.3.2乙方应合理规划施工场地,减少对周边环境和居民的影响。8.3.3乙方应遵守施工现场的环保规定,减少扬尘和噪音污染。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决采用协商和仲裁的方式,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会10.合同变更及解除10.1合同变更程序任何一方要求变更本合同时,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2合同解除条件10.2.1甲方有正当理由,经书面通知乙方,可以解除合同。10.2.2乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同。10.3合同解除程序任何一方解除合同时,应提前30日书面通知对方,并按照合同约定进行结算。11.违约责任11.1违约行为及违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约赔偿方式违约赔偿的具体方式和金额由双方协商确定,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期完成,且无未了事项。12.2.2合同解除或终止的其他情形。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于:劳务人员名单、工程进度计划、安全生产协议等。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,是指为甲乙双方提供专业服务、咨询、担保、监理、检测、评估等非直接参与劳务供应工作的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程安全和质量,降低风险。16.第三方介入类型16.1介入类型1.专业服务机构2.工程监理单位3.担保机构4.检测机构5.评估机构6.其他为合同履行提供专业服务的第三方17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的责任,其赔偿限额由合同约定。17.2责任限额约定1.第三方责任限额应在本合同总金额的%以内。2.第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时约定,并在合同中明确列出。18.第三方介入程序18.1介入程序1.第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关协议。2.第三方介入协议应包含介入范围、服务内容、费用、责任限额等条款。3.第三方介入协议需经甲乙双方签字盖章后生效。19.第三方权利和义务19.1第三方权利1.第三方有权根据介入协议的规定,独立开展工作。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。19.2第三方义务1.第三方应按照介入协议的规定,履行其职责。2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。3.第三方应确保其提供的服务不侵犯他人的合法权益。20.第三方与其他各方的划分说明20.1职责划分1.甲乙双方负责劳务供应的全面管理和协调。2.第三方负责其介入范围内的专业服务。3.施工现场的安全管理由乙方负责,第三方应提供必要的安全建议和监督。20.2责任划分1.甲乙双方对劳务供应的质量和进度负责。2.第三方对其提供的专业服务负责。3.任何因第三方服务引起的损失,由第三方承担。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序第三方介入后的合同变更,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。21.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入协议的条款变更、费用调整、责任限额变更等。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决,仍采用协商和仲裁的方式。22.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,仍为仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.劳务人员名单详细要求:包括姓名、工种、资质证书、联系方式等。说明:用于明确劳务人员的身份和资质,确保劳务人员的合规性。2.工程进度计划详细要求:列出工程各个节点的完成时间、预期成果等。说明:用于监控工程进度,确保工程按计划进行。3.安全生产协议详细要求:明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任和义务。说明:用于确保施工过程中的安全生产,降低事故风险。4.人员培训记录详细要求:记录劳务人员的培训时间、内容、考核结果等。说明:用于证明劳务人员已接受必要的培训,提高施工人员的安全意识和技能。5.验收报告详细要求:包括工程节点验收时间、验收人员、验收结果等。说明:用于证明工程节点已完成且符合验收标准。6.费用结算报告详细要求:详细列出劳务费用、支付时间、支付金额等。说明:用于明确劳务费用的结算情况,确保费用支付的透明性。7.合同变更协议详细要求:明确变更的内容、原因、时间等。说明:用于记录合同变更的过程,确保变更的有效性。8.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的范围、服务内容、费用、责任限额等。说明:用于规范第三方介入的行为,确保第三方服务的质量和效率。说明二:违约行为及责任认定:1.劳务人员未按规定时间到达施工现场责任认定标准:按延误时间计算,每日按合同总金额的%支付违约金。示例:若劳务人员延误3天,则支付合同总金额的%×3。2.劳务人员不具备相应资质或技能责任认定标准:乙方承担全部责任,包括但不限于重新派遣符合要求的人员、赔偿损失等。示例:若因劳务人员不具备资质导致工程延误,乙方需赔偿甲方损失。3.第三方未按协议履行职责责任认定标准:第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除协议等。示例:若第三方未按协议进行安全生产监督,导致安全事故,第三方需赔偿甲方损失。4.甲乙双方未按时支付费用责任认定标准:按逾期天数计算,每日按应付金额的%支付违约金。示例:若甲方逾期支付劳务费用10天,则支付应付金额的%×10。5.工程进度未按计划完成责任认定标准:按实际延误时间计算,每日按合同总金额的%支付违约金。示例:若工程进度延误30天,则支付合同总金额的%×30。全文完。二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位名称1.2施工单位法定代表人1.3劳务供应单位名称1.4劳务供应单位法定代表人2.合同签订依据和依据文件2.1国家法律法规2.2相关行业标准2.3当地政府政策文件2.4施工单位投标文件2.5劳务供应单位投标文件3.合同标的3.1综合管廊工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同工期4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工期限顺延情况5.劳务供应内容5.1劳务供应种类5.2劳务供应数量5.3劳务供应人员资格5.4劳务供应人员工资标准6.劳务供应质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量保证措施7.劳务供应进度要求7.1进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3付款节点8.4付款条件9.保险责任9.1工程保险9.2人员保险9.3财产保险10.违约责任10.1施工单位违约责任10.2劳务供应单位违约责任10.3违约责任承担方式11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知送达方式14.3合同份数14.4合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位名称:建设集团有限公司1.2施工单位法定代表人:1.3劳务供应单位名称:劳务有限公司1.4劳务供应单位法定代表人:2.合同签订依据和依据文件2.1国家相关法律法规2.2《中华人民共和国建筑法》2.3《建筑工程施工许可管理办法》2.4《建筑工程质量验收统一标准》2.5施工单位投标文件2.6劳务供应单位投标文件3.合同标的3.1综合管廊工程名称:市综合管廊工程3.2工程地点:市区3.3工程规模:全长10公里3.4工程内容:包括土建、管道安装、电气安装、通信安装等4.合同工期4.1施工开始时间:2024年3月1日4.2施工结束时间:2025年3月1日4.3施工期限顺延情况:因不可抗力因素导致的工期延误,经双方协商一致后,可适当顺延工期5.劳务供应内容5.1劳务供应种类:土建劳务、管道安装劳务、电气安装劳务、通信安装劳务5.2劳务供应数量:根据工程实际需求确定5.3劳务供应人员资格:具备相关岗位证书,身体健康,无犯罪记录5.4劳务供应人员工资标准:按照国家相关规定和双方协商确定6.劳务供应质量要求6.1质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准6.2质量检查与验收:由施工单位组织,劳务供应单位配合,定期进行检查和验收6.3质量保证措施:劳务供应单位应制定质量保证措施,确保工程质量7.劳务供应进度要求7.1进度计划:根据工程实际情况制定,经双方协商一致后执行7.2进度调整:如遇特殊情况需调整进度计划,需提前通知对方并协商一致7.3进度违约责任:如劳务供应单位未按进度计划完成工作,每延误一天,应向施工单位支付违约金人民币X元8.合同价款及支付方式8.1合同价款:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)8.2支付方式:按月进度支付,每月支付上月完成工程量的70%,剩余30%在工程验收合格后支付8.3付款节点:每月5日前支付上月工程款8.4付款条件:工程进度达到约定节点,且质量符合合同要求9.保险责任9.1工程保险:施工单位负责办理工程保险,保险金额不低于合同价款的120%,保险期限覆盖整个施工期9.2人员保险:劳务供应单位负责为其员工购买意外伤害保险,保险金额不低于每人每日工资的5倍9.3财产保险:施工单位负责办理施工机械设备保险,保险金额覆盖设备原值10.违约责任10.1施工单位违约责任:如未按合同约定完成工程,每延误一天,应向劳务供应单位支付违约金人民币X元;如工程出现质量问题,施工单位应承担相应的修复责任和赔偿损失10.2劳务供应单位违约责任:如未按合同约定提供劳务,每延误一天,应向施工单位支付违约金人民币X元;如劳务人员出现安全事故,劳务供应单位应承担相应的赔偿责任10.3违约责任承担方式:违约方应按照合同约定支付违约金,如违约金不足以弥补损失,违约方还应赔偿实际损失11.合同解除11.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或双方协商一致解除合同11.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后解除合同11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款、劳务费用,并处理相关遗留问题12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构:仲裁委员会12.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同生效及终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件:合同约定的工程完工且验收合格,双方无争议13.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续14.其他约定事项14.1合同附件:包括但不限于工程图纸、进度计划、质量标准、人员配置表等14.2通知送达方式:书面通知,通过挂号信、特快专递或电子邮箱等方式送达14.3合同份数:一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力14.4合同签订日期:2024年2月1日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中的第三方是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、确保合同双方的合法权益。16.第三方介入方式a)监理:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全;b)设计:提供工程设计服务,确保工程设计符合合同要求;c)检测:对施工材料、工程质量进行检测,确保符合国家标准;d)咨询顾问:提供合同履行过程中的专业咨询和建议;e)金融机构:提供资金支持、贷款担保等服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同违约或造成损失,应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体责任限额由双方在合同中约定,并经第三方书面确认。18.第三方责任界定18.1第三方责任范围:第三方责任限于其提供的服务范围,超出服务范围的责任由合同双方自行承担。18.2第三方责任承担:第三方在履行合同过程中,如因故意或重大过失导致合同违约,应承担全部或部分责任;如因不可抗力或合同双方原因导致违约,第三方不承担责任。19.第三方与其他方的划分19.1第三方与施工单位的关系:第三方作为独立法人,与施工单位之间是服务与被服务的关系,施工单位应按合同约定支付服务费用。19.2第三方与劳务供应单位的关系:第三方作为独立法人,与劳务供应单位之间是服务与被服务的关系,劳务供应单位应按合同约定支付服务费用。19.3第三方与合同双方的关系:第三方在合同履行过程中,应协助合同双方完成合同目标,不得损害合同双方的合法权益。20.第三方介入的流程20.1第三方介入程序:合同双方应就第三方介入达成一致意见,并与第三方签订相关服务协议。20.2第三方介入期限:第三方介入期限应根据合同履行情况确定,并在服务协议中明确。21.第三方介入的变更21.1第三方变更条件:在合同履行过程中,如需变更第三方,应经合同双方同意,并与第三方重新签订服务协议。21.2第三方变更程序:合同双方应就第三方变更达成一致意见,并与第三方重新签订服务协议。22.第三方介入的终止22.1第三方终止条件:在合同履行过程中,如第三方无法继续履行职责,合同双方应协商一致终止第三方介入。22.2第三方终止程序:合同双方应就第三方终止达成一致意见,并与第三方办理终止手续。23.第三方介入的保密23.1保密义务:第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。23.2保密责任:如第三方泄露合同双方的商业秘密和敏感信息,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:施工许可证复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明施工单位具备施工资质。3.附件三:劳务供应单位资质证书复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明劳务供应单位具备劳务供应资质。4.附件四:工程图纸及技术规范要求:清晰、完整,加盖设计单位公章。说明:用于指导施工过程中的设计及施工要求。5.附件五:工程进度计划要求:清晰、完整,加盖施工单位公章。说明:用于明确工程进度安排。6.附件六:质量保证计划要求:清晰、完整,加盖施工单位公章。说明:用于明确施工过程中的质量保证措施。7.附件七:安全生产管理计划要求:清晰、完整,加盖施工单位公章。说明:用于明确施工过程中的安全生产管理措施。8.附件八:合同价款调整明细表要求:清晰、完整,加盖双方公章。说明:用于记录合同价款调整情况。9.附件九:工程验收报告要求:清晰、完整,加盖验收单位公章。说明:用于证明工程已按合同要求完成。10.附件十:第三方介入服务协议要求:清晰、完整,加盖第三方及双方公章。说明:用于明确第三方介入的具体服务内容和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)施工单位未按合同约定的时间完成工程;b)劳务供应单位未按合同约定提供合格劳务;c)第三方未按合同约定提供专业服务;d)合同双方未按合同约定支付款项;e)合同双方泄露商业秘密或敏感信息。2.责任认定标准:a)违约行为发生,经核实确认;b)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;c)违约责任认定以合同约定为准。3.违约责任示例说明:a)施工单位未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向劳务供应单位支付违约金人民币X元;b)劳务供应单位未按合同约定提供合格劳务,导致工程延误,每延误一天,应向施工单位支付违约金人民币X元;c)第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程延误或质量不合格,应承担相应的赔偿责任;d)合同双方未按合同约定支付款项,每逾期支付一天,应向对方支付滞纳金人民币X元;e)合同双方泄露商业秘密或敏感信息,泄露方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度综合管廊施工单位劳务供应合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1施工单位基本信息2.2劳务供应单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务供应内容4.1劳务供应范围4.2劳务供应标准4.3劳务供应方式5.劳务供应数量与质量5.1劳务供应数量5.2劳务供应质量5.3质量验收标准6.劳务供应价格与支付方式6.1劳务供应价格6.2价格调整机制6.3支付方式6.4付款时间7.施工单位责任7.1施工现场管理7.2工程质量7.3工期保证7.4安全生产8.劳务供应单位责任8.1劳务人员管理8.2劳务人员资质8.3劳务人员培训8.4劳务人员待遇9.违约责任9.1施工单位违约责任9.2劳务供应单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:劳务人员名单13.2附件二:劳务人员资质证明13.3附件三:工程质量验收报告14.其他14.1不可抗力14.2法律变更14.3合同变更14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“综合管廊”是指将电力、通信、给排水、燃气等城市基础设施管线集中布置,通过地下管廊形式进行敷设和管理的工程。1.1.2“劳务供应”是指劳务供应单位根据本合同约定,向施工单位提供符合要求的劳务人员,并对其劳务人员进行管理和服务。1.1.3“施工单位”是指承担综合管廊施工任务的单位。1.1.4“劳务供应单位”是指提供劳务人员的单位。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如无特殊说明,均按照国家标准和行业惯例进行解释。1.2.2本合同中未定义的术语,按照其通常含义进行解释。2.双方基本信息2.1施工单位基本信息2.1.1施工单位名称:建设集团有限公司2.1.2施工单位地址:省市区路号2.1.3联系人:2.1.4联系电话:138xxxx56782.2劳务供应单位基本信息2.2.1劳务供应单位名称:劳务服务有限公司2.2.2劳务供应单位地址:省市区路号2.2.3联系人:2.2.4联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称:市综合管廊建设工程3.2项目地点:市区3.3项目规模:总长度公里,总投资亿元3.4项目工期:自合同签订之日起个月内完成4.劳务供应内容4.1劳务供应范围4.1.1提供符合国家相关规定的劳务人员,包括但不限于挖掘、浇筑、安装、焊接等工种。4.1.2提供劳务人员的日常管理和服务。4.2劳务供应标准4.2.1劳务人员应具备相应的技能和资质,符合国家相关标准。4.2.2劳务人员应身体健康,无重大疾病史。4.3劳务供应方式4.3.1劳务供应单位应按照施工进度要求,及时提供所需劳务人员。4.3.2劳务供应单位应确保劳务人员数量和质量符合合同约定。5.劳务供应数量与质量5.1劳务供应数量5.1.1劳务供应单位应根据施工进度计划,按月提供劳务人员数量。5.1.2劳务人员数量应满足施工需求,不得出现短缺。5.2劳务供应质量5.2.1劳务供应单位应保证劳务人员的技能水平和身体健康状况。5.2.2劳务人员应按照施工要求,确保工程质量。5.3质量验收标准5.3.1劳务人员应通过施工单位组织的技能考核。5.3.2劳务人员应按照国家标准和行业规范进行施工。6.劳务供应价格与支付方式6.1劳务供应价格6.1.1劳务供应价格按月结算,以人民币计算。6.1.2劳务供应价格包含劳务人员的工资、福利、保险等费用。6.2价格调整机制6.2.1劳务供应价格根据市场行情和政府相关政策进行调整。6.3支付方式6.3.1施工单位应按月向劳务供应单位支付劳务供应费用。6.3.2支付时间:每月日前支付上月劳务供应费用。7.施工单位责任7.1施工现场管理7.1.1施工单位应负责施工现场的安全、文明施工。7.1.2施工单位应确保施工现场的设施设备符合要求。7.2工程质量7.2.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工。7.2.2施工单位应确保工程质量达到国家相关标准。7.3工期保证7.3.1施工单位应按照合同约定的工期完成施工任务。7.4安全生产7.4.1施工单位应建立健全安全生产责任制。7.4.2施工单位应确保施工现场的安全生产。8.劳务供应单位责任8.1劳务人员管理8.1.1劳务供应单位应对劳务人员进行日常管理,确保其遵守施工现场的规章制度。8.1.2劳务供应单位应负责劳务人员的劳动合同签订、工资发放、社会保险缴纳等工作。8.2劳务人员资质8.2.1劳务供应单位应提供具有相应资质的劳务人员,包括但不限于特种作业操作证、职业资格证书等。8.2.2劳务人员资质证明应在签订合同时提交给施工单位。8.3劳务人员培训8.3.1劳务供应单位应对劳务人员进行岗前培训,包括施工技术、安全知识、现场管理等内容。8.3.2培训记录应保存完好,以备查验。8.4劳务人员待遇8.4.1劳务供应单位应确保劳务人员的工资待遇不低于当地最低工资标准。8.4.2劳务供应单位应按规定为劳务人员提供食宿、交通等必要的生活条件。9.违约责任9.1施工单位违约责任9.1.1若施工单位未按合同约定支付劳务费用,应向劳务供应单位支付违约金。9.1.2若施工单位未按合同约定提供工作条件或设施,导致劳务人员无法正常工作,应承担相应责任。9.2劳务供应单位违约责任9.2.1若劳务供应单位未按合同约定提供符合要求的劳务人员,应向施工单位支付违约金。9.2.2若劳务供应单位未按合同约定进行劳务人员管理,导致安全事故发生,应承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行中的争议。10.1.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限为自争议发生之日起个月内。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2一方违约,另一方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格,合同终止。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行,合同终止。12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同生效。12.1.2合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务。12.2合同期限12.2.1本合同自签订之日起生效,至工程验收合格之日止。13.合同附件13.1附件一:劳务人员名单13.1.1列明劳务人员的姓名、工种、资质、培训情况等。13.2附件二:劳务人员资质证明13.2.1提供劳务人员的特种作业操作证、职业资格证书等证明材料。13.3附件三:工程质量验收报告13.3.1提供工程验收报告,包括工程质量、验收时间、验收人员等信息。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。14.2法律变更14.2.1本合同签订后,如国家法律、法规、政策发生变化,应按照新规定执行。14.3合同变更14.3.1合同的任何变更需经双方书面同意,并签署书面协议。14.4合同解释权14.4.1本合同以中文文本为准,双方对本合同有解释权。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并引入的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人或自然人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其雇员、代理人或与甲乙双方有直接利益关系的个人或实体。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正、高效的服务。15.2.2第三方有权获取合同履行过程中所需的信息,并有权要求甲乙双方提供必要的协助。15.2.3第三方在提供服务过程中,享有相应的报酬。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的合同关系,第三方对甲乙双方不承担直接责任。15.3.2第三方与劳务供应单位之间是劳务合同关系,第三方对劳务供应单位不承担直接责任。15.3.3第三方与施工单位之间是服务合同关系,第三方对施工单位不承担直接责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款及说明16.1甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致,并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。16.2甲乙双方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.3甲乙双方应就第三方介入的费用、支付方式和期限达成一致,并在合同中明确。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、专业能力和合同约定来确定。17.2第三方在其责任限额内对甲乙双方、施工单位或劳务供应单位承担责任。17.3若第三方责任超出其责任限额,超出部分由甲乙双方共同承担。18.第三方的责任免除18.1.1由于不可抗力导致的服务中断或无法履行。18.1.2由于甲乙双方或施工单位提供的信息不准确、不完整或不及时导致的损失。18.1.3由于第三方自身无法控制的原因导致的服务缺陷。19.第三方的保密义务19.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方、施工单位或劳务供应单位提供的信息负有保密义务。19.2第三方不得泄露任何未经授权的信息,否则应承担相应的法律责任。20.第三方的退出机制20.1第三方在合同履行期间,若因自身原因无法继续履行合同,应提前天通知甲乙双方。20.2甲乙双方应在接到通知后天内,选择合适的新第三方替代原第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论