2025锂电池负极材料公司建设工程施工合同管理

合同编号：地址：法定代表人：联系电话：地址：法定代表人：联系电话：双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025锂电池负极材料公司建设工程1.2工程地点：1.3工程内容：根据工程图纸和施工方案，完成土建、安装、装修等施工任务。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币元（大写：元整），合同价款包含工程图纸和施工方案所列明的所有施工内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。2.2业主分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，业主予以支付。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的工期完成施工，工期自合同签订之日起计算，总工期为个月。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1承包商应按照工程图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.2工程验收不合格的，承包商应负责整改，直到验收合格为止。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2违约金为本合同总价款的%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：乙方（承包商）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应严格按照合同条款执行。解决办法：如有法律法规变更，双方应遵循新法律法规，并根据实际情况协商调整合同内容。2.合同中的词语定义应以本合同所述为准，如有分歧，双方应共同协商解决。解决办法：双方可签订补充协议，对有分歧的词语进行明确定义和解释。3.合同中的金额、数量等数据应以文字和数字为准，如有差错，应及时更正。解决办法：双方核对合同数据，确认无误后签字确认，如有差错，按正确数据执行。4.合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。解决办法：双方就变更事项进行协商，达成一致后签订书面协议，作为本合同的附件。5.双方应妥善保管合同及相关文件，如发生丢失、损坏等情况，应及时通知对方，并共同办理补签手续。解决办法：双方共同办理合同补签手续，确保合同内容的完整性。6.合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：双方按照约定方式解决争议，如有需要，可聘请专业律师协助处理。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即2025锂电池负极材料公司建设工程的业主。解释：甲方是项目的投资方和施工成果的所有者，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的受托方，即承担2025锂电池负极材料公司建设工程施工任务的承包商。解释：乙方是施工方，负责按照甲方要求完成工程施工任务。3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的总金额，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。解释：合同总价款是双方约定的工程完成后的最终支付金额，用于确保乙方的合法权益。4.违约金：指一方违反合同约定时，应向守约方支付的赔偿金。解释：违约金是为了约束双方履行合同义务，一旦发生违约行为，违约方需支付给守约方的经济赔偿。5.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、试验和评定。解释：工程验收是为了确保工程质量符合国家相关标准和规范，保障甲方利益的重要环节。6.质保金：指作为工程质量保证的剩余合同价款，质保期满后无质量问题，予以支付。解释：质保金是为了确保工程质量，在合同中预留的一部分价款，用于约束乙方在质保期内对工程进行维修、保养。应用场合：1.2025锂电池负极材料公司建设工程的施工合同管理。2.双方在合同履行过程中出现的争议解决。3.工程质量、进度、安全等方面的保障。4.双方的权利、义务和责任界定。5.工程验收和质保金的支付与管理。补充条款：1.工程变更：如因设计或其他原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程延期或无法履行，双方应协商解决。3.保密条款：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。4.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同的，应及时办理合同终止手续。附件列表：1.工程图纸和技术