装修泥工工程2025年度承包协议2篇_第1页
装修泥工工程2025年度承包协议2篇_第2页
装修泥工工程2025年度承包协议2篇_第3页
装修泥工工程2025年度承包协议2篇_第4页
装修泥工工程2025年度承包协议2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME装修泥工工程2024年度承包协议本合同目录一览1.1.1项目背景与概述1.1.2项目地点与面积1.1.3项目工期与验收标准2.2.1承包人资质与责任2.2.2承包人义务与权利2.2.3承包人责任与赔偿3.3.1招标与合同签订3.3.2合同期限与终止条件3.3.3合同变更与解除4.4.1工程量清单与计价方式4.4.2材料供应与质量要求4.4.3工程款支付与结算5.5.1工程进度与质量监督5.5.2施工安全与环境保护5.5.3施工现场管理与协调6.6.1验收与保修6.6.2保修范围与期限6.6.3保修责任与处理7.7.1违约责任与处理7.7.2争议解决与仲裁7.7.3违法责任与追究8.8.1合同附件与补充协议8.8.2合同解释与适用法律8.8.3合同签署与生效9.9.1合同解除与终止9.9.2合同终止后的处理9.9.3合同解除后的处理10.10.1保密条款10.10.2通知与送达10.10.3合同争议解决方式11.11.1合同解除条件11.11.2合同解除程序11.11.3合同解除后果12.12.1合同解除通知12.12.2合同解除确认12.12.3合同解除效力13.13.1合同终止通知13.13.2合同终止确认13.13.3合同终止效力14.14.1合同终止后的权利义务14.14.2合同终止后的处理与补偿第一部分:合同如下:第一条项目背景与概述1.1项目名称:装修泥工工程2024年度承包协议1.2项目地点:市区路号1.3项目面积:200平方米1.4项目概述:本工程包括墙面抹灰、地面找平、防水、瓷砖铺设等泥工施工内容。第二条承包人资质与责任2.1承包人资质:承包人须具备相关行业资质证书,并具备类似工程经验。2.2承包人义务:承包人应按照合同约定完成工程,确保工程质量符合国家及行业标准。2.3承包人责任:若因承包人原因导致工程质量不合格,承包人应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准。第三条承包人义务与权利3.1承包人义务:3.1.1按照合同约定的时间节点完成工程;3.1.2遵守施工现场管理制度,确保施工安全;3.1.3配合业主、监理等相关单位进行工程质量检查。3.2承包人权利:3.2.1按照合同约定收取工程款;3.2.2在施工过程中享有必要的施工便利。第四条承包人责任与赔偿4.1承包人责任:4.1.1对因施工质量原因造成的损失承担赔偿责任;4.1.2对因施工安全事故造成的损失承担赔偿责任;4.1.3对因施工延误造成的损失承担赔偿责任。4.2赔偿方式:承包人应按照合同约定支付赔偿金。第五条招标与合同签订5.1招标:本工程采用公开招标方式进行,招标文件由招标人提供。5.2合同签订:招标人、中标人及监理单位应在招标文件约定的时间内签订本合同。第六条合同期限与终止条件6.1合同期限:本合同期限自签订之日起至工程验收合格之日止。6.2终止条件:6.2.1合同期限届满,工程验收合格;6.2.2合同解除或终止;6.2.3因不可抗力等原因导致合同无法履行。第七条工程量清单与计价方式7.1工程量清单:本工程量清单由招标人提供,包括工程量、单位、单价、总价等。7.2计价方式:本工程采用固定总价方式,工程量清单内工程量按实际完成量结算。第八条材料供应与质量要求8.1材料供应:8.1.1承包人负责提供施工所需材料,材料品牌、型号、规格应符合合同约定。8.1.2承包人应在施工前向业主提供材料清单,包括材料名称、品牌、型号、数量等。8.2质量要求:8.2.1所供材料应具有出厂合格证、质量检验报告等文件。8.2.2材料质量应符合国家及行业相关标准,并满足工程使用要求。第九条工程款支付与结算9.1支付方式:9.1.1工程款支付分为预付款、进度款和竣工结算款。9.1.2预付款:合同签订后,承包人提供相关证明材料,业主支付合同总价的30%作为预付款。9.2结算:9.2.1进度款:根据工程进度,业主每月支付合同总价的10%,直至支付至合同总价的70%。9.2.2竣工结算款:工程验收合格后,承包人提交结算报告,业主在30日内支付剩余的30%工程款。第十条工程进度与质量监督10.1工程进度:10.1.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。10.1.2承包人应定期向业主报告工程进度,包括已完成工程量、剩余工程量等。10.2质量监督:10.2.1业主、监理单位有权对工程进度和质量进行监督检查。10.2.2承包人应积极配合监督检查,对发现的问题及时整改。第十一条施工安全与环境保护11.1施工安全:11.1.1承包人应制定施工安全措施,确保施工安全。11.1.2承包人应定期进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。11.2环境保护:11.2.1施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响。11.2.2承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规。第十二条验收与保修12.1验收:12.1.1工程完工后,承包人应通知业主进行验收。12.1.2验收标准应符合国家及行业标准。12.2保修:12.2.1承包人应按照合同约定提供保修服务。12.2.2保修期限自工程验收合格之日起计算。第十三条违约责任与处理13.1违约责任:13.1.1承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任。13.1.2业主未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。13.2处理:13.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任。13.2.2双方协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第十四条争议解决与仲裁14.1争议解决:14.1.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。14.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2仲裁:14.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。14.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指本合同签订后,经甲乙双方协商一致,同意介入本合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构或其他相关单位。2.第三方责任2.1第三方在本合同履行过程中的责任,由其自身承担,甲乙双方不对第三方的行为承担责任。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。3.2第三方介入后,应遵守本合同的约定,并承担相应的权利和义务。4.第三方权利4.1第三方有权根据本合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.2第三方有权要求承包人提供相关资料,并对承包人的工作进行指导、监督。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方、承包人之间的关系,应按照本合同约定和相关法律法规执行。5.2第三方应保持中立,不得偏袒任何一方,确保本合同的公正履行。6.第三方责任限额6.1第三方在本合同履行过程中因自身原因导致损失,其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。6.2第三方责任限额应不低于合同总价的10%。7.第三方介入费用7.1第三方介入本合同所需的费用,由甲乙双方根据实际情况协商确定。7.2第三方介入费用包括但不限于监理费、检测费、咨询服务费等。8.第三方变更8.1第三方如需变更,应提前通知甲乙双方,并经甲乙双方书面同意。8.2第三方变更后,其权利和义务由变更后的第三方承担。9.第三方退出9.1第三方如需退出本合同,应提前通知甲乙双方,并经甲乙双方书面同意。9.2第三方退出后,其权利和义务由甲乙双方协商处理。10.第三方介入后的合同履行10.1.1第三方应按照合同约定履行监督检查职责。10.1.2第三方应配合甲乙双方、承包人完成工程进度和质量要求。10.1.3第三方应确保工程安全和环境保护。11.第三方介入后的争议解决11.1第三方介入后,如发生争议,应通过协商解决。11.2协商不成,可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。12.第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应按照本合同约定终止合同。12.2合同终止后,甲乙双方、承包人与第三方之间的权利义务应按照合同约定和法律法规执行。13.本合同的补充与修正13.1本合同如有未尽事宜或需要修正,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。13.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。14.本合同的生效与解除14.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。14.2本合同在履行过程中,如任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。15.其他15.1本合同修正内容不得违反国家法律法规,不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。15.2本合同修正内容经甲乙双方签字(或盖章)后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单为本合同附件,作为工程款结算的依据。2.附件二:材料清单要求:详细列出材料名称、品牌、型号、规格、数量、单价、总价等。说明:材料清单为本合同附件,作为材料供应和质量控制的依据。3.附件三:施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:施工图纸为本合同附件,作为施工过程中的技术指导文件。4.附件四:施工组织设计要求:详细列出施工方案、施工进度计划、资源配置等。说明:施工组织设计为本合同附件,作为施工过程中的组织和管理依据。5.附件五:施工安全措施要求:详细列出施工过程中的安全措施、应急预案等。说明:施工安全措施为本合同附件,作为施工过程中的安全保障依据。6.附件六:环境保护措施要求:详细列出施工过程中的环境保护措施、污染物排放标准等。说明:环境保护措施为本合同附件,作为施工过程中的环境保护依据。7.附件七:工程质量检验报告要求:提供工程质量检验报告,包括检验项目、检验结果等。说明:工程质量检验报告为本合同附件,作为工程质量控制的依据。8.附件八:工程验收报告要求:详细列出工程验收结果、验收时间、验收人员等。说明:工程验收报告为本合同附件,作为工程验收的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按合同约定的时间节点完成工程;1.2承包人提供的材料不符合合同约定的质量要求;1.3承包人未按照施工图纸进行施工;1.4承包人未按照合同约定进行施工安全防护;1.5业主未按合同约定支付工程款;1.6第三方未按合同约定履行监督检查职责。2.责任认定标准:2.1承包人未按合同约定的时间节点完成工程,每延误一天,应支付违约金合同总价的0.5%;2.2承包人提供的材料不符合合同约定的质量要求,承包人应负责更换,并赔偿由此造成的损失;2.3承包人未按照施工图纸进行施工,承包人应按照业主要求进行整改,并赔偿由此造成的损失;2.4承包人未按照合同约定进行施工安全防护,承包人应立即整改,并承担由此造成的事故责任;2.5业主未按合同约定支付工程款,业主应向承包人支付违约金,违约金为应付款项的0.1%;2.6第三方未按合同约定履行监督检查职责,第三方应承担由此造成的损失。3.违约示例说明:3.1承包人未按合同约定的时间节点完成工程,延误工期5天,应支付违约金合同总价的2.5%;3.2承包人提供的瓷砖质量不符合合同约定,业主要求更换,承包人应承担更换费用及由此造成的损失;3.3承包人未按照施工图纸进行施工,导致墙体倾斜,业主要求承包人进行整改,承包人应承担整改费用及由此造成的损失;3.4承包人未按照合同约定进行施工安全防护,导致工人受伤,承包人应承担医疗费用及赔偿责任;3.5业主未按合同约定支付工程款,拖欠款项10万元,应向承包人支付违约金1千元;3.6第三方未按合同约定履行监督检查职责,导致工程质量不合格,第三方应承担由此造成的损失。全文完。装修泥工工程2024年度承包协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模3.工程承包方式3.1承包方式3.2承包范围3.3承包内容4.工程工期4.1计划工期4.2实际工期4.3延期处理5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检查5.3质量验收6.工程材料与设备6.1材料供应6.2材料验收6.3设备要求7.工程款支付7.1支付方式7.2支付比例7.3支付时间8.工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格处理10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:装修泥工工程队1.2双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称小区号楼室装修泥工工程2.2工程地点省市区小区号楼室2.3工程内容包括但不限于墙面抹灰、瓷砖铺设、地面找平等泥工工程。2.4工程规模工程面积:平方米3.工程承包方式3.1承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程。3.2承包范围乙方负责完成本工程的全部泥工工程,包括但不限于施工、材料采购、验收等。3.3承包内容包括但不限于墙面抹灰、瓷砖铺设、地面找平等泥工工程,以及相关的辅助工作。4.工程工期4.1计划工期自合同签订之日起60天内完成施工。4.2实际工期实际工期以乙方提交的施工进度表为准。4.3延期处理如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提交书面延期申请,经甲方批准后,可适当延长工期。5.工程质量标准5.1质量要求工程应符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量合格。5.2质量检查甲方有权对工程进行定期或不定期的质量检查。5.3质量验收工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方组织验收,验收合格后支付工程款。6.工程材料与设备6.1材料供应乙方负责采购本工程所需的全部材料,并确保材料质量符合要求。6.2材料验收材料进场后,乙方应通知甲方进行验收,验收合格后方可使用。6.3设备要求乙方应确保施工过程中使用的设备符合施工要求,并保证设备安全、可靠。8.工程变更8.1变更范围工程变更包括但不限于工程量增加或减少、设计变更、材料规格改变等。8.2变更程序任何工程变更需经双方协商一致,并由甲方书面确认后生效。8.3变更费用因工程变更引起的费用调整,应根据实际情况重新计算,并按合同约定的支付方式进行支付。9.工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准执行。9.2验收程序工程验收分为初验和终验,初验由乙方自行组织,终验由甲方组织,乙方配合。9.3验收不合格处理验收不合格的工程,乙方应在接到通知后及时整改,直至达到验收标准。10.工程保修10.1保修范围乙方提供的泥工工程在保修期内出现质量问题,乙方应负责免费维修。10.2保修期限泥工工程的保修期限为自工程验收合格之日起一年。10.3保修责任在保修期内,因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应承担修复责任。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付工程款等。11.2违约处理违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构无12.3争议解决程序争议解决应遵循公平、公正、公开的原则,按照相关法律法规和合同约定进行。13.合同解除13.1解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等原因。13.2解除程序任何一方要求解除合同,应提前书面通知对方,并说明解除理由。13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年X月X日。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、材料清单、验收标准等。14.4合同其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称的第三方,是指除甲方和乙方之外的任何个人或单位,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、仲裁机构等。1.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于合同履行过程中的质量控制、工程进度监督、争议解决、风险评估等。2.第三方介入程序2.1介入申请任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入原因、第三方身份及预期目的。2.2介入批准对方应在接到介入申请后5个工作日内给予书面答复,同意或拒绝第三方介入。2.3介入通知一旦介入获得批准,双方应及时通知第三方,并明确第三方介入的起始时间和范围。3.第三方责任限额3.1责任定义第三方在本合同中的责任限于其在介入范围内的职责和义务。3.2责任限额第三方的责任限额由双方在合同中约定,一般不超过其合同服务费的总额。3.3责任免除如因不可抗力或甲方、乙方原因导致第三方履行合同过程中产生损失,第三方有权要求甲方或乙方承担相应的赔偿责任。4.第三方权利义务4.1第三方权利第三方有权根据合同约定,对工程进行监督检查,提出改进意见,并要求甲方和乙方提供必要的信息和协助。4.2第三方义务第三方应按照合同约定,公正、客观、独立地履行职责,不得泄露商业秘密,不得干预甲方和乙方正常经营。5.第三方与其他各方的划分5.1职责划分甲方、乙方和第三方应明确各自的职责范围,确保在合同履行过程中各司其职。5.2联系方式甲方、乙方和第三方应保持畅通的沟通渠道,确保信息及时传递。5.3协同工作甲方、乙方和第三方应共同合作,确保工程顺利进行。6.第三方介入费用6.1费用承担第三方介入费用由合同约定,一般由甲方或乙方承担。6.2费用结算第三方介入费用应在合同约定的支付期限内结算。7.第三方介入后的合同变更7.1变更程序第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并书面确认。7.2变更内容第三方介入后的合同变更应包括但不限于第三方介入范围、责任限额、费用承担等内容。8.第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍按本合同约定的争议解决条款执行。8.2争议解决机构如双方就第三方介入后的争议无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同终止9.1终止条件第三方介入结束后,如合同履行完毕或达到终止条件,合同应终止。9.2终止程序合同终止前,甲方、乙方和第三方应就合同终止后的事宜进行协商,并达成一致意见。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:提供详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关技术规范和施工要求。2.材料清单及质量保证书详细要求:列出所有工程所需材料清单,包括材料名称、规格、数量、供应商信

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论