水电安装工程2025年度工程监理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水电安装工程2024年度工程监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人1.2施工单位名称、地址、联系人1.3建设单位名称、地址、联系人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理方式3.4监理标准4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用构成4.3付款方式4.4付款时间5.工程质量控制5.1质量标准5.2质量检查5.3质量事故处理5.4质量验收6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度控制6.3进度调整6.4进度验收7.安全生产管理7.1安全生产标准7.2安全生产检查7.3安全事故处理7.4安全验收8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容8.4变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理大纲13.3附件三：质量标准13.4附件四：安全生产标准14.其他约定14.1合同生效14.2合同份数14.3合同份数效力14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：工程监理有限公司1.1.1地址：市区路号1.1.2联系人：1.1.3联系电话：1381.2施工单位名称：建筑有限公司1.2.1地址：市区路号1.2.2联系人：1.2.3联系电话：13956781.3建设单位名称：房地产开发有限公司1.3.1地址：市区路号1.3.2联系人：1.3.3联系电话：13787652.工程概况2.1工程名称：小区水电安装工程2.2工程地点：市区小区2.3工程规模：总建筑面积万平方米，水电安装工程总投资万元2.4工程类型：住宅小区水电安装2.5工程进度：计划于2024年1月1日开始施工，2024年12月31日完工3.监理范围及职责3.1监理范围：包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审核、施工过程监督、质量验收、进度控制、安全生产管理、合同管理、信息管理等方面3.2监理职责：3.2.1审查施工单位提交的施工图纸、施工组织设计等文件3.2.2监督施工单位的施工过程，确保工程质量符合国家及行业标准3.2.3参与工程质量验收，提出整改意见3.2.4控制工程进度，确保工程按期完工3.2.5监督施工单位安全生产，确保施工安全3.2.6处理合同纠纷，维护合同双方的合法权益3.3监理方式：现场监理、远程监理、专项监理3.4监理标准：依据国家及行业相关标准和规范4.监理费用4.1监理费用总额：万元4.2费用构成：4.2.1人员费用：万元4.2.2设备费用：万元4.2.3资料费用：万元4.2.4其他费用：万元4.3付款方式：分阶段支付，具体支付时间及比例详见附件4.4付款时间：工程开工后每季度支付一次，一次支付在工程验收合格后5.工程质量控制5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规范5.2质量检查：5.2.1施工前对施工单位的施工人员进行质量教育培训5.2.2施工过程中进行现场巡查，发现问题及时整改5.2.3对施工过程中的关键工序进行旁站监督5.2.4工程完工后进行质量验收5.3质量事故处理：5.3.1发生质量事故后，监理单位应及时上报建设单位5.3.2组织事故调查，分析原因，提出处理意见5.3.3跟踪事故处理情况，确保问题得到解决5.4质量验收：5.4.1严格按照国家及行业相关标准和规范进行验收5.4.2对不合格项提出整改要求，直至合格5.4.3验收合格后，出具验收报告6.工程进度管理6.1进度计划：根据工程实际情况编制详细的进度计划，包括各阶段的时间节点6.2进度控制：6.2.1定期检查工程进度，确保工程按计划推进6.2.2分析进度偏差原因，提出调整措施6.2.3跟踪进度调整情况，确保工程按期完工6.3进度调整：因特殊情况导致工程进度延误，经监理单位、施工单位和建设单位协商一致后，可对进度计划进行调整6.4进度验收：工程完工后，监理单位参与工程进度验收，确保工程按计划完工7.安全生产管理7.1安全生产标准：符合国家及行业相关安全生产标准和规范7.2安全生产检查：7.2.1定期对施工现场进行安全生产检查7.2.2对施工单位的安全生产责任制进行检查7.2.3对施工现场的安全设施进行检查7.3安全事故处理：7.3.1发生安全事故后，监理单位应及时上报建设单位7.3.2组织事故调查，分析原因，提出处理意见7.3.3跟踪事故处理情况，确保问题得到解决7.4安全验收：7.4.1严格按照国家及行业相关安全生产标准和规范进行验收7.4.2对不合格项提出整改要求，直至合格7.4.3验收合格后，出具验收报告8.合同变更8.1.1国家及地方政策调整，导致合同内容与现行政策不符8.1.2工程设计变更，导致工程量、工期、费用等发生变化8.1.3因不可抗力因素导致工程无法按原计划实施8.2变更程序：8.2.1提出变更申请：变更方应向对方提交书面变更申请，并详细说明变更原因及内容8.2.2协商一致：双方应就变更内容进行充分协商，达成一致意见8.2.3修改合同：协商一致后，双方应签署书面协议，对原合同进行修改8.3变更内容：变更内容应包括工程量、工期、费用、质量标准等8.4变更费用：变更费用应根据实际发生情况，按照合同约定的计价方式计算，并经双方确认9.违约责任9.1违约情形：9.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责9.1.2施工单位未按合同约定完成工程任务9.1.3建设单位未按合同约定支付监理费用9.1.4因一方违约导致合同无法履行9.2违约责任：9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定9.2.3如违约行为给对方造成重大损失，违约方还应承担相应的赔偿责任9.3违约赔偿：9.3.1赔偿金额应根据实际损失计算9.3.2双方应就赔偿金额达成一致，并签署书面协议10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议10.2争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼10.3争议解决期限：争议发生后，双方应在30日内协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3经双方协商一致11.2合同解除程序：11.2.1提出解除合同申请：提出解除合同的一方应向对方提交书面申请11.2.2解除合同通知：双方应在收到解除合同申请后15日内发出解除合同通知11.3合同解除后果：11.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程和费用11.3.2合同解除后，双方应相互返还已支付的费用11.3.3合同解除不影响已发生的违约责任12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同期限届满12.1.2工程完工并验收合格12.1.3合同双方协商一致解除合同12.2合同终止程序：12.2.1合同终止通知：合同终止后，双方应发出合同终止通知12.2.2工程移交：工程完工后，施工单位应向建设单位移交工程12.3合同终止后果：12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程和费用12.3.2合同终止不影响已发生的违约责任13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理大纲13.3附件三：质量标准13.4附件四：安全生产标准14.其他约定14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3合同份数效力：如合同内容有歧义或遗漏，以第一份合同为准14.4合同签署日期：2024年3月1日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定需要，由甲乙双方共同邀请或委托的，参与合同履行并提供专业服务的独立第三方。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程设计、技术咨询、设备采购、工程监理、质量检测、安全生产评估等。3.第三方介入程序3.1甲乙双方协商一致，决定引入第三方参与合同履行。3.2双方共同与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限、责任等。3.3第三方服务协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据服务协议约定，明确第三方在履行服务过程中可能产生的责任范围和赔偿限额。4.2如第三方责任限额未在服务协议中明确，则默认为第三方承担无限责任。5.第三方责任界定5.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担全部责任。5.2因第三方原因导致合同履行受阻，甲乙双方应协商解决，第三方应承担相应责任。5.3第三方在履行服务过程中，如违反国家法律法规，甲乙双方有权终止服务协议，第三方应承担相应法律责任。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与甲乙双方责任划分：6.1.1第三方对甲乙双方承担服务责任，甲乙双方对第三方承担委托责任。6.1.2第三方在履行服务过程中，如违反合同约定或国家法律法规，甲乙双方有权终止服务协议，并要求第三方承担相应责任。6.2第三方与施工单位责任划分：6.2.1第三方对施工单位承担技术指导、质量检测、安全生产评估等责任。6.2.2施工单位应按照第三方的要求进行施工，如因施工单位原因导致第三方工作受阻，施工单位应承担相应责任。6.3第三方与建设单位责任划分：6.3.1第三方对建设单位承担技术服务、进度控制、质量验收等责任。6.3.2建设单位应按照第三方的要求进行工程管理，如因建设单位原因导致第三方工作受阻，建设单位应承担相应责任。7.第三方介入时的额外条款及说明7.1.1明确第三方介入的具体时间、内容、方式和目的。7.1.2约定第三方介入期间的费用承担及支付方式。7.1.3明确第三方介入期间的协调机制，包括沟通方式、争议解决等。7.2.1第三方介入不得影响合同的正常履行。7.2.2第三方介入期间，甲乙双方应密切配合，确保第三方工作顺利进行。7.2.3第三方介入结束后，甲乙双方应就第三方工作成果进行验收，并对第三方工作进行评价。8.第三方介入的终止条件8.1如第三方在履行服务过程中出现重大违约行为，甲乙双方有权终止服务协议，并要求第三方承担相应责任。8.2如合同履行完毕，第三方介入目的达成，甲乙双方可终止服务协议。8.3如遇不可抗力因素导致第三方无法继续履行服务，甲乙双方可协商终止服务协议。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间发生争议，甲乙双方应协商解决。9.2如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。10.2如第三方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况详细要求：包括工程名称、地点、规模、类型、进度等基本信息。附件说明：为合同签订和履行提供基本工程背景信息。2.附件二：监理大纲详细要求：包括监理范围、职责、方式、标准等。附件说明：为监理单位提供工作指导，明确监理工作内容。3.附件三：质量标准详细要求：列出国家及行业相关标准和规范，明确工程质量要求。附件说明：为工程质量控制提供依据，确保工程质量符合规定。4.附件四：安全生产标准详细要求：列出国家及行业相关安全生产标准和规范，明确安全生产要求。附件说明：为安全生产管理提供依据，确保施工安全。5.附件五：进度计划详细要求：列出各阶段的时间节点，明确工程进度安排。附件说明：为工程进度控制提供依据，确保工程按期完工。6.附件六：监理费用明细详细要求：列出人员费用、设备费用、资料费用等，明确监理费用构成。附件说明：为监理费用支付提供明细，确保费用合理。7.附件七：付款进度表详细要求：列出分阶段付款的时间节点及比例。附件说明：为监理费用支付提供进度安排，确保款项及时到位。8.附件八：合同变更申请表详细要求：包括变更原因、内容、预计影响等。附件说明：为合同变更提供申请和审批流程。9.附件九：违约责任认定书详细要求：列出违约情形及对应的违约责任。附件说明：为违约责任认定提供依据，确保违约责任明确。10.附件十：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、机构和期限。附件说明：为争议解决提供明确的流程和机制。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定：监理单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。1.2施工单位未按合同约定完成工程任务。责任认定：施工单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。1.3建设单位未按合同约定支付监理费用。责任认定：建设单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。1.4因一方违约导致合同无法履行。责任认定：违约方应承担全部责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约责任认定标准：2.1违约金：根据合同约定，违约金的比例为合同总金额的5%。2.2损失赔偿：根据实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。3.示例说明：3.1若监理单位未按时提交监理报告，导致工程进度延误，施工单位因此遭受损失，监理单位应支付违约金，并赔偿施工单位因此造成的直接损失（如人工费、材料费等）和间接损失（如工期延误损失、信誉损失等）。全文完。水电安装工程2024年度工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额3.工程监理范围3.1监理内容3.2监理标准3.3监理期限4.监理工作职责4.1监理人员职责4.2监理机构职责4.3监理机构权利5.工程质量控制5.1质量标准5.2质量检查方法5.3质量问题处理6.工程进度控制6.1进度计划6.2进度检查6.3进度调整7.工程安全文明施工管理7.1安全文明施工标准7.2安全文明施工措施7.3安全文明施工责任8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：工程概况表12.2附件二：监理人员名单及资质证书12.3附件三：工程监理费用清单13.合同其他约定13.1合同变更13.2合同解除13.3合同解除后的处理14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称：小区水电安装工程2.2工程地点：市区小区2.3工程规模：共计栋楼，套住宅2.4工程合同金额：人民币捌佰万元整（￥800,000.00）3.工程监理范围3.1监理内容：包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、施工质量控制、安全文明施工管理、合同管理、信息管理等方面。3.2监理标准：按照国家及地方相关标准、规范执行，确保工程质量、进度、安全、环保等方面的合规性。3.3监理期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。4.工程监理职责4.1监理人员职责：4.1.1负责对施工单位的施工过程进行监督检查，确保施工质量符合设计要求和规范标准。4.1.2参与施工图会审，对施工图纸提出合理化建议。4.1.3对施工单位的施工组织设计进行审查，提出改进意见。4.1.4定期进行现场巡查，及时发现并处理施工质量问题。4.2监理机构职责：4.2.1建立健全监理工作制度，确保监理工作的规范性和有效性。4.2.2配备具备相应资质的监理人员，确保监理工作的专业性。4.2.3对监理人员进行培训，提高监理人员的业务水平和职业道德。4.3监理机构权利：4.3.1要求施工单位提供施工图纸、施工组织设计等相关资料。4.3.2参与施工单位的施工会议，提出意见和建议。4.3.3对施工单位的违约行为提出警告，并要求整改。5.工程质量控制5.1质量标准：严格按照国家及地方相关标准、规范执行，确保工程质量符合设计要求。5.2质量检查方法：5.2.1对原材料、半成品、成品进行进场检验，确保质量合格。5.2.2对施工过程进行现场监督检查，及时发现并纠正质量问题。5.2.3对已完成工程进行验收，确保工程质量合格。5.3质量问题处理：5.3.1对发现的质量问题，监理人员应立即通知施工单位整改。5.3.2对整改后的质量问题进行复查，确保问题得到有效解决。6.工程进度控制6.1进度计划：根据施工图纸、施工组织设计等因素，制定合理的施工进度计划。6.2进度检查：定期对施工进度进行检查，确保工程按计划进行。6.3进度调整：根据实际情况，对施工进度计划进行调整，确保工程按期完成。7.工程安全文明施工管理7.1安全文明施工标准：严格执行国家及地方相关安全文明施工标准。7.2安全文明施工措施：7.2.1建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。7.2.2加强施工现场安全管理，确保施工安全。7.2.3加强文明施工管理，保持施工现场整洁、有序。7.3安全文明施工责任：7.3.1施工单位负责施工现场的安全文明施工。7.3.2监理机构负责对施工现场的安全文明施工进行监督检查。8.付款方式及期限8.1付款方式：8.1.1合同签订后，甲方支付合同总金额的20%作为预付款。8.1.2工程进度达到设计总进度的30%时，甲方支付合同总金额的30%。8.1.3工程进度达到设计总进度的60%时，甲方支付合同总金额的30%。8.1.4工程竣工并经验收合格后，甲方支付合同总金额的20%作为结算款。8.2付款期限：8.2.1预付款在合同签订后的10个工作日内支付。8.2.2工程进度款在达到相应进度后的15个工作日内支付。8.2.3结算款在竣工验收合格后的30个工作日内支付。8.3付款条件：8.3.1付款条件需满足工程进度款支付申请的提交、验收合格证明文件齐全等条件。9.违约责任9.1违约情形：9.1.1乙方未按照合同约定的时间、质量要求完成工程。9.1.2乙方违反合同约定，造成工程质量问题。9.1.3乙方违反合同约定，擅自改变工程设计或施工方案。9.1.4乙方未按时支付监理费用。9.2违约责任承担：9.2.1乙方未按时完成工程或违反工程质量要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、停工整改等。9.2.2乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。10.争议解决方式10.1争议解决途径：10.1.1通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决方式：10.2.1争议解决过程中，双方应保持合作态度，尽力达成和解。10.2.2如法院判决，双方应无条件执行法院的判决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章后生效。11.1.2合同经甲方确认无误后生效。11.2合同终止条件：11.2.1工程竣工验收合格，合同目的实现。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3出现合同约定的解除情形。12.合同附件12.1附件一：工程概况表12.2附件二：监理人员名单及资质证书12.3附件三：工程监理费用清单13.合同其他约定13.1合同变更：13.1.1合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式修改。13.1.2合同变更部分自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除：13.2.1出现合同约定的解除情形，任何一方均有权解除合同。13.3合同解除后的处理：13.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。13.3.2双方应按照合同约定处理工程剩余部分，包括但不限于工程验收、质量保证等。13.3.3双方应按照合同约定结算剩余款项。14.合同签署及生效日期14.1合同签署：14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.1.2合同签署前，双方应仔细阅读合同内容，确保理解并同意合同条款。14.2合同生效日期：14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方的定义：15.1.1第三方是指在合同执行过程中，因特定需要而介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理机构、检测机构、评估机构、仲裁机构、律师事务所等。15.2第三方的责任：15.2.1第三方应按照合同约定或法律法规的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方的介入行为不得损害合同双方的合法权益。15.3第三方的权利：15.3.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。15.3.2第三方有权根据合同约定或法律法规的规定，对合同执行情况进行监督和评估。15.4第三方与其他各方的划分说明：15.4.1第三方与甲方、乙方的关系是独立的，第三方不承担甲方或乙方在合同中的直接责任。15.4.2第三方在合同执行过程中的行为仅代表其自身，不代表甲方或乙方。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件：16.1.1合同双方协商一致，认为需要第三方介入以协助合同执行。16.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同执行的需要。16.2第三方介入的程序：16.2.1合同双方共同确定第三方介入的具体事宜。16.2.2合同双方与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利。16.2.3第三方介入后，应向合同双方提供书面报告，报告介入情况及评估结果。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额：17.1.1第三方的责任限于其介入行为直接造成的损失，且不超过合同总金额的10%。17.1.2第三方责任限额不包括因甲方或乙方违约行为造成的损失。17.2责任限额的承担：17.2.1第三方责任限额由第三方自行承担，甲方和乙方不承担超出责任限额的损失。17.2.2若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方和乙方应根据合同约定承担相应责任。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用：18.1.1第三方介入的费用由合同双方协商确定，并纳入合同总金额。18.1.2第三方介入的费用包括但不限于评估费、咨询费、监理费等。18.2费用的支付：18.2.1第三方介入的费用应在合同签订时一次性支付。18.2.2若合同约定分期支付，则按合同约定的时间节点支付。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件：19.1.1合同执行完毕，第三方介入的目的实现。19.1.2合同双方协商一致，终止第三方介入。19.1.3出现合同约定的终止情形。19.2第三方介入的终止程序：19.2.1合同双方共同通知第三方终止介入。